ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2395/ΦΕΚ Α`71/30.4.1996

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και Τριμερούς Συμφωνίας του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, καθορισμός περιβαλλοντικών όρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και Τριμερούς Συμφωνίας

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου:

α. η “Σύμβαση Παραχώρησης του `Έργου της Μελέτης, Κατασκευής,Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου”, πουυπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιανουαρίου 1996, μεταξύ αφ`ενός τουΕλληνικού Δημοσίου και αφ`ετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία”Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου ΑνώνυμηΕταιρεία” “Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. πλήν των Προσαρτημάτων της” και

β. Η “Τριμερής Συμφωνία για τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου”, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιανουαρίου 1996, μεταξύ αφ`ενός τουΕλληνικού Δημοσίου και αφ`ετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία”Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.” της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΚοινοπραξίαΓ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α.” και των μελών αυτής, τα κείμενα των οποίων ακολουθούνστην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, την 3 Ιανουαρίου 1996

Μεταξύ:

1.Του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής “το Ελληνικό Δημόσιο” ή το”Δημόσιο ), όπως αυτό νόμιμα εκπροσωπείται από τον ΚωνσταντίνοΓείτονα, Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι Δημοσίων Έργων  (ΥΠΕΧΩΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, στο ΥπουργείοΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων , οδός Χαριλάου Τρικούπηαριθ. 182, αφενός

και

2. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Γαλλο-Ελληνικός ΦορέαςΥπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρίου Ανώνυμη Εταιρεία” Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.”(εφεξής “ο Ανάδοχος”), που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδόςΑκακιών 39 και Μονεμβασιάς 25), όπως νόμιμα εκπροσωπείται δυνάμει τουυπ`αριθμ. 1 πρακτικου του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 Δεκεμβρίου 1995απο τον κύριο Jean-PaulTeyssandier, Αντιπρόεδρο και ΔιευθύνονταΣύμβουλο, αφετέρου.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Συμβατικά Έγγραφα

Η Σύμβαση Παραχώρησης αποτελείται από την παρούσα Σύμβαση και ταΠροσαρτήματά της.

Τα Προσαρτήματα είναι τα εξής:

Προσάρτημα 1: Χρηματοδοτικό Σχήμα

Προσάρτημα 2: Προδιαγραφές

Προσάρτημα 3: Σχέδια

Προσάρτημα 4: Τεχνική Περιγραφή

Προσάρτημα 5: Σύμβαση Κατασκευής

Προσάρτημα 6: Σύμβαση Ελεγκτή

Προσάρτημα 7: Σύμβαση Επιβλέποντος

Προσάρτημα 8: Ορισμός R.O.E.

Προσάρτημα 9: Εφαρμοστέες αναλύσεις τιμών για πληρωμή ΥπερσυμβατικώνΕργασιών

Προσάρτημα 10: Πρόταση Ασφαλιστών για ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου

Προσάρτημα 11: Τύπος ανώτατων αυξήσεων διοδίων και συντελεστέςμεγίστων/ελάχιστων διοδίωνΠροσάρτημα 12: Τραπεζική Εγγύηση Λειτουργίας και ΣυντήρησηςΠροσάρτημα 13: Κατάλογος Αδειών

Προσάρτημα 14: Υπόδειγμα Ανέκκλητων Τραπεζικών Εγγυητικών Επιστολώνγια την Καταβολή Κεφαλαίου 10.000.000 ECU

Προσάρτημα 15: Υπόδειγμα Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για το μηΚαταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

Όλα τα ανωτέρω Προσαρτήματα μονογραφήθηκαν από τα μέρη και καθένα απόαυτά έλαβε μία σειρά πρωτοτύπων.

Σε περίπτωση ασαφειών ή διαφορών μεταξύ των εγγράφων τωνΠροσαρτημάτων 2, 3 και 4, η ασάφεια ή η διαφορά θα επιλύεται μεπαραπομπή στο έγγραφο του Προσαρτήματος με το μικρότερο αριθμό.

1.2 Ορισμοί

Στην παρούσα Σύμβαση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεταιδιαφορετικά, οι εν συνεχεία αναφερόμενοι όροι έχουν την έννοια πουκαθορίζεται κατωτέρω:

“Άδεια” σημαίνει οποιαδήποτε άδεια, συγκατάθεση, έγκριση, ήεξουσιοδότηση που απαιτείται να εκδοθεί σε σχέση με το Έργο από τηνΥπηρεσία οποιαδήποτε Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, Αρμόδια Αρχή ήΕπιχείρηση του Δημοσίου Τομέα.

“Άδεια Λειτουργίας” σημαίνει την άδεια που εκδίδει το ΕλληνικόΔημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 15 η οποία επιτρέπει στον Ανάδοχο να θέσειτη Γέφυρα σε εμπορική λειτουργία και με την έκδοση της οποίας αρχίζειη Περίοδος Λειτουργίας.

“Ανάδοχος” σημαίνει την εταιρεία “Γέφυρα Α.Ε.”.

“Αντιπρόσωπος Τράπεζα” σημαίνει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θαδιορίζεται εκάστοτε ως αντιπρόσωπος από τους Δανειστές.

“Αρμόδια Αρχή” σημαίνει οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή πρόσωπο,εθνικό, τοπικό, δημοτικό κ.ά., δικαιοδοτικά αρμόδιο αναφορικά με τιςΕργασίες, το Έργο ή τους Χώρους του `Έργου.

“Βεβαίωση Ελέγχου Κατασκευών” σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδει οΕπιβλέπων αναφορικά με οποιαδήποτε τμήμα των Εργασιών.

“Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών” σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδειο Ελεγκτής σε σχέση με οποιαδήποτε σχέδια της Οριστικής Μελέτης ή ταΚατασκευαστικά Σχέδια ή οποιαδήποτε σειρά αυτών.

“Βεβαίωση Περαίωσης του `Έργου” σημαίνει το πιστοποιητικό πουβεβαιώνει την ουσιαστική περαίωση των Μονίμων Εργασιών, το οποίοεκδίδεται από τον Επιβλέποντα σύμφωνα με το Άρθρο 15.

“Γέφυρα” σημαίνει

– την κυρίως ζεύξη,

– το νότιο τμήμα της ζεύξης (που συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο)που θα είναι υπερυψωμένο στα τμήματα της πρόσβασης της γέφυρας μέχριένα σημείο διακοσίων (200) μέτρων νοτίως της ακτογραμμής, που οριοθετείτο νότιο γεωγραφικό όριο της γέφυρας,

– το βόρειο τμήμα της ζεύξης (που συνδέεται προς το εθνικό οδικόδίκτυο) που θα είναι υπερυψωμένο στο τμήμα της γέφυρας πρόσβασης καιπεριλαμβάνει επίσης στο σταθμό διοδίων και την οδό προσπέλασης, μέχρισημείου οκτακοσίων (800) μέτρων βορείως της ακτογραμμής, που οριοθετείτο βόρειο γεωγραφικό όριο της γέφυρας,

– όλο τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των παραπάνωτμημάτων που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία και συντήρηση τηςγέφυρας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές,

όπως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Η γεωγραφική τοποθέτηση και χάραξη της γέφυρας θα είναι αυτή πουυποδεικνύεται στα Σχέδια.

Η γέφυρα δεν περιλαμβάνει στις συνδετήριες οδούς που συνδέουν τηγέφυρα προς το εθνικό και τοπικό οδικό δίκτυο εκτός των βορείων καινοτίων γεωγραφικών ορίων της γέφυρας και την πρόβλεψη εξοπλισμού καιεγκαταστάσεων σ`αυτήν.

“Δανειακή Σύμβαση” σημαίνει κάθε σύμβαση υπό την οποία ή δυνάμει τηςοποίας παρέχεται ή πρόκειται να παρασχεθεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτεχρηματοδοτική διευκόλυνση σε σχέση με το `Έργο (είτε με δάνεια,ενέγγυες πιστώσεις-letters of credit-, παροχή εγγυητικώνεπιστολών ήμε οποιοδήποτε άλλο μέσο), συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων, η οποία σεκάθε περίπτωση εγκρίνεται εγγράφως από το Δημόσιο.

“Δανειστές” σημαίνει τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποίασυμβάλλονται ή αντλούν με άλλον τρόπο δικαίωμα από ή δυνάμειοποιωνδήποτε Δανειακών Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Κομιστώνοποιωνδήποτε Ομολόγων.

“Δημόσιο” ή “Ελληνικό Δημόσιο” σημαίνει την Ελληνική Δημοκρατία.

“Δικαιώματα Παραχώρησης” σημαίνει όλα τα δικαιώματα τα οποίαπαρέχονται στον Ανάδοχο με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώςτων δικαιωμάτων μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης καιλειτουργίας της Γέφυρας και της είσπραξης για ίδιο λογαριασμό διοδίωντελών από τους Χρήστες.

“Δικαιώματα Πρόσβασης” σημαίνει δικαιώματα πρόσβασης και εξόδου προςκαι από τους Χώρους του `Έργου ή οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματά αυτών γιατις ανάγκες του `Έργου.

“ECU” σημαίνει Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (European CurrencyUnit).

“Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης” σημαίνει την εγγυητική επιστολήπου θα παράσχει ο Κατασκευαστής στον Ανάδοχο η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 4.6.

“Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης και Λειτουργίας” σημαίνει τηνεγγυητική επιστολή την οποία θα παράσχει ο Ανάδοχος για τη συντήρησηκαι λειτουργία της Γέφυρας κατά την Περίοδο Λειτουργίας, με τη μορφήπου παρατίθεται στο Προσάρτημα 12.

“Εγχειρίδιο Λειτουργίας” σημαίνει το εγχειρίδιο το οποίο περιέχειοδηγίες και διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης της Γέφυρας κατά τηδιάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 16.3.

“Ελεγκτής” σημαίνει την Buckland&TaylorLtd. ή οποιοδήποτε εκάστοτεδιάδοχο ή αντικαταστάτη της.

“Επιβλέπων” ή “Επιβλέπων Μηχανικός” σημαίνει την G. Maunsell&Partners ή οποιονδήποτε εκάστοτε διάδοχο ή αντικαταστάτη της.

“Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων” ή “Επιτροπή” σημαίνει είτε την ΟικονομικήΕμπορική είτε την Τεχνική Επιτροπή του Άρθρου 28.

“Εργασίες” σημαίνει οποιαδήποτε εργασία, συμπεριλαμβανομένων τωνΠροσωρινών Εργασιών, που απαιτείται να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο γιατη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και την ολοκλήρωση τωνΜόνιμων Εργασιών.

“Έργο” σημαίνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία,συντήρηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας δυνάμει της παρούσας ΣυμβάσεωςΠαραχώρησης.

“Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ” σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία ηΣύμβαση Παραχώρησης τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 3.

“Κατασκευαστής” σημαίνει τη “Κοινοπραξία Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α.” ή οποιονδήποτεεκάστοτε διάδοχο ή αντικαταστάτη της.

“Κατασκευαστικά Σχέδια” σημαίνει τα σχέδια τα οποία θα εκπονηθούνμετά την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης και τα οποία περιέχουν όλεςτις αναγκαίες διαστάσεις και λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις οποίες οΚατασκευαστής θα εκτελέσει τις Εργασίες.

“Κατασκευαστική Περίοδος” σημαίνει την χρονική περίοδο, η οποίαεκτείνεται από το τέλος της Προπαρασκευαστικής Περιόδου μέχρι τηνέκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του `Έργου.

“Κατοχή” σημαίνει το δικαίωμα της αποκλειστικής κατοχής καιανεμπόδιστης χρήσης των Χώρων του `Έργου με εξαίρεση τους θαλάσσιουςχώρους για τους οποίους το ως άνω δικαίωμα υπόκειται στους περιορισμούςτου Άρθρου 14.

“Κομιστής” ή “Κάτοχος” σημαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχειεκδοθεί ονομαστική ομολογία ή τον κομιστή ανώνυμης ομολογίας και,εφ`όσον χρησιμοποιείται σε σχέση με οιονδήποτε τοκομερίδιο ανώνυμηςομολογίας, σημαίνει τον κομιστή του.

“Λόγοι Καταγγελίας” σημαίνει οποιοδήποτε από τα γεγονότα πουαπαριθμούνται ή περιγράφονται στα `Άρθρα 25.1 και 25.2.

“Μόνιμες Εργασίες” σημαίνει τη Γέφυρα και οποιεσδήποτε άλλες μόνιμεςΕργασίες που απαιτείται να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τηνπαρούσα Σύμβαση.

“Μοντέλο Χρηματοδότησης” ή “Χρηματοδοτικό Μοντέλο” σημαίνει τομοντέλο χρηματοδότησης (ελεγμένο από ανεξάρτητο διεθνές γραφείουελεγκτών) που συμφωνείται μεταξύ του Ανάδοχου, των Δανειστών και τουΕλληνικού Δημοσίου πριν την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ που θαχρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού για μελλοντικές εισροές και R.O.E.,υπό το φως των εκάστοτε ισχυόντων χρηματοδοτικών, οικονομικών καικυκλοφοριακών δεδομένων και προβλέψεων.

“Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου” σημαίνει την εταιρεία ποιοτικού ελέγχου πουθα προσληφθεί από τον Κατασκευαστή και η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 11.

“Ομόλογα” σημαίνει οποιαδήποτε ομόλογα, που δενσυνοδεύονται απόεξασφαλιστικές συμφωνίες, ομολογίες ή άλλα αποδεικτικά οφειλών, ταοποία θα εκδοθούν από τον Ανάδοχο σε σχέση με το `Έργο.

“Οργανισμός Κοινής Ωφελείας” (“Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας”) σημαίνειεκείνους τους δημόσιους φορείς, οργανισμούς η επιχειρήσεις οι οποίοιείναι κύριοι ή υπεύθυνοι για τη λειτουργία παροχών κοινής ωφελείας όπωςηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ύδατος, αποχετεύσεως, τηλεπικοινωνιώνκ.ά.

“Οριστική Μελέτη” σημαίνει την πλήρη σχηματική μελέτη των ΜόνιμωνΕργασιών.

“Περίοδος Λειτουργίας” σημαίνει την περίοδο που εκτείνεται από τηνημερομηνία έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας μέχρι το τέλος της ΠεριόδουΠαραχώρησης.

“Περίοδος Παραχώρησης” σημαίνει το χρονικό διάστημα των σαράντα δύοετών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της παρούσας.

“Πνευματική Ιδιοκτησία” (“Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία”)σημαίνει τα δικαιώματα επί των κατοχυρωμένων ή μη εφευρέσεων, τακατοχυρωμένα ή μη σήματα τα κατατοχυρωμένα σχέδια, τα δικαιώματα επίπροϊόντος διανοίας (copyright), κάθε προστατευόμενη πληροφορία,λογισμικό, τεχνογνωσία και κάθε άλλη πνευματική ή βιομηχανικήιδιοκτησία καθώς και κάθε άλλο αγώγιμο δικαίωμα για την προστασίαπνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το Έργο.

“Πρόγραμμα Εργασιών” σημαίνει το ισχύον πρόγραμμα για την εκτέλεσητων Εργασιών.

“Προδιαγραφές” σημαίνει τις διατάξεις της ΠΚΣ (Παραδοχές και ΚανόνεςΣχεδιασμού) του ΚΜΕ (Κανονισμός Μελετών Ερευνών), της ΤΣΥ (ΤεχνικήΣυγγραφή Υποχρεώσεων) που περιλαμβάνονται στην παρούσα ως Προσάρτημα 2,ενσωματωμένων ρητά των προδιαγραφών στις οποίες αυτές παραπέμπουν.

“Προπαρασκευαστική Περίοδος”σημαίνει την περίοδο που εκτείνεται απότην Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της παρούσας μέχρι την ημερομηνία έγκρισηςτης Οριστικής Μελέτης.

“Προσωρινές Εργασίες” σημαίνει όλες τις προσωρινές κατασκευές καιεγκαταστάσεις που απαιτούνται για/ή σχετικά με την εκτέλεση των ΜόνιμωνΕργασιών.

“Πρωτόκολλο Παράδοσης” σημαίνει το πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφείαπό τα μέρη την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης της Γέφυρας απότον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησηςσύμφωνα με το Άρθρο 16.

“R.O.E.” (A.I.K)” σημαίνει την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων όπως αυτήορίζεται στο προσάρτημα 8.

“Σύμβαση Ελεγκτή” σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και τουΕλεγκτή και προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 6.

“Σύμβαση Επιβλέποντος” ή “Σύμβαση Επίβλεψης” σημαίνει τη σύμβασημεταξύ του Αναδόχου και τουΕπιβλέποντα η οποία προσαρτάται στηνπαρούσα ως Προσάρτημα 7.

“Σύμβαση Κατασκευής” σημαίνει τη σύμβαση για τη μελέτη και κατασκευήτης Γέφυρας μεταξύ του Αναδόχου και του Κατασκευαστή, η οποίαπροσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5.

“Σύμβαση Παραχώρησης”και “Σύμβαση” σημαίνει την παρούσα σύμβασηπαραχώρησης συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημάτων της, όπωςτροποποιείται εκάστοτε.

“Σύμβαση Χρηματοδοτικής Συμβολής” σημαίνει τη σύμβαση που πρόκειταινα συναφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 σχετικά με τα ποσά, τους χρόνουςκαι τον τρόπο πληρωμής της Χρηματοδοτικής Συμβολής από το ΕλληνικόΔημόσιο.

“Συντελεστής Αναπροσαρμογής” σημαίνει το διάγραμμα (που θα συμφωνηθείμεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Αναδόχου και των Δανειστών πριν απότην Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ και βάσει ορισμένων συμφωνημένων αποδόσεωνομολόγων να ισχύουν την 1η Ιουλίου 1993) που θα δείχνει για οποιαδήποτεημέρα την τιμή κατά την ημέρα εκείνη ενός ECU εκφραζόμενου σε τιμή 1ηςΙουλίου 1993.

“Σχέδια” σημαίνει τα σχέδια του Προσαρτήματος 3.

“Υπερσυμβατικές Εργασίες” σημαίνει οποιεσδήποτε πρόσθετες εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν σύμφωνα με το άρθρο 8.

“Υπηρεσία” [Bσημαίνει την υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι αρμόδια για τηδιαχείριση του Έργου.

“Υποκατάστατος Φορέας”σημαίνει οιοδήποτε πρόσωπο εταιρεία ή ένωσηπροσώπων που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 26.3.

“Χρηματοδοτική Συμβολή” σημαίνει την μη επιστρέψιμη επιχορήγηση τουΕλληνικού Δημοσίου για την εκτέλεση του Έργου, η οποία θα διατίθενταιστον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 και σύμφωνα με τους όρους τηςΣύμβασης Χρηματοδοτικής Συμβολής.

“Χρηματοδοτικό Σχήμα” σημαίνει τις παραδοχές χρηματοδότησης πουπροετοίμασε ο Ανάδοχος και προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρτημα 1.

“Χρήστες” είναι οι χρήστες της Γέφυρας.

“Χώροι του Έργου” (“Εργοτάξιο”) σημαίνει τη γη, τους χώρους, τιςυδάτινες οδούς και τις επιφάνειες στις οποίες ή υπερθέν των οποίωνπρόκειται να εκτελεσθούν οι Εργασίες όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5.3.1.

1.3. Τίτλοι

Οι τίτλοι της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης δε θα θεωρούνται μέροςαυτής ούτε θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της.

1.4. Ερμηνεία

Οι λέξεις που υποδηλώνουν πρόσωπα ή συμβαλλομένους θα περιλαμβάνουνεταιρείες και οργανισμούς που έχουν ικανότητα προς το παρίστασθαι.

1.5. Ενικός και πληθυντικός

Οι λέξεις που υποδηλώνουν ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τονπληθυντικό αντίστροφα, εκτός εάν προκύπτει κάτι άλλο από τασυμφραζόμενα.

ΆΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Παροχή Δικαιωμάτων Παραχώρησης

Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στονΑνάδοχο, ο οποίος και αποδέχεται έναντι του Δημοσίου τις εξ` αυτήςαντίστοιχες υποχρεώσεις, και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ΔικαιώματαΠαραχώρησης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρηματοδότηση, μελέτης,κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας καθώς και επιβολήςκαι είσπραξης για ίδιο λογαριασμό διοδίων τελών από τους Χρήστες κατάτη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, δηλαδή για χρονική περίοδοσαράντα δύο (42) ετών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, υπό τους όρουςκαι προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης.

Τα Δικαιώματα Παραχώρησης ανήκουν αποκλειστικά στον Ανάδοχο και τοΕλληνικό Δημόσιο συμφωνεί να μην κάνει οτιδήποτε που θα παραβιάσει τηνεν λόγω αποκλειστικότητα.

2.2. Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Έργο και αναλαμβάνει μεταξύάλλων τις παρακάτω υποχρεώσεις:

– να εκπονήσει τη μελέτη και να διενεργήσει τις συναφείς έρευνες πουείναι αναγκαίες, για την κατασκευή της Γέφυρας σύμφωνα με τιςΠροδιαγραφές,

– να λάβει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όπως προβλέπεταιστο Άρθρο 13 και στις Προδιαγραφές,

– να πραγματοποιήσει όλες τις Εργασίες κατά την Περίοδο Κατασκευήςσύμφωνα με τις Προδιαγραφές,

– να λειτουργεί και να συντηρεί τη Γέφυρα με ίδιο κίνδυνο και δαπάνεςτου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας σύμφωνα με τα ΕγχειρίδιαΣυντήρησης και Λειτουργίας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,

– να χρηματοδοτήσει το Έργο μετά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ σύμφωναμε τις διατάξεις της παρούσας,

– να προσλαμβάνει με δαπάνες του τον Ελεγκτή και τον Επιβλέποντα,

– να συνάπτει συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης – σύμφωνα με το Άρθρο 18και το Προσάρτημα 10,

– να καταρτίσει τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίαςενημερώνοντάς τα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας,

– να συμμορφώνεται προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείαςσυμπεριλαμβανομένου οποιωνδήποτε τροποποιήσεών τους,

– να εκπαιδεύσει προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας που θα διατεθείαπό το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετώνπρο της λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης,

– να παραδώσει τη Γέφυρα στο Ελληνικό Δημόσιο σε πλήρη λειτουργία μετη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας,

2.3. Ο Ανάδοχος θα απολαμβάνει το αποκλειστικό και αδιατάρακτοδικαίωμα μελέτης, κατασκευής λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας καιεπιβολής και είσπραξης διοδίων από τους Χρήστες καθ`όλη τη διάρκειατης Περιόδου Παραχώρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. ΤοΕλληνικό Δημόσιο συμφωνεί ότι θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη, θααποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια ή θα φροντίσει ώστε να γίνει κάθε πράξη ήνα αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια της Υπηρεσίας, όλων των ΔημόσιωνΥπηρεσιών και όλων των Αρμόδιων Αρχών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας,και να ληφθεί κάθε μέτρο, νομοθετικό ή άλλο, που είναι απαραίτητο ήυποβοηθητικό για να έχει ο Ανάδοχος και να εξακολουθήσει να διατηρείκαθ`όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης την πλήρη καιαποτελεσματική άσκηση των Δικαιωμάτων Παραχώρησης.

2.4. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσειςτου δυνάμει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μέσωτρίτων χωρίς να απαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε απότα καθήκοντα και τις ευθύνες του δυνάμει της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 3

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

3.1. Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης τίθεται σε ισχύ υπό την προϋπόθεσηεκπλήρωσης σωρευτικά των ακόλουθων όρων:

(i) Η Σύμβαση Παραχώρησης θα έχει κυρωθεί από την Βουλή των Ελλήνωνκαι ο κυρωτικός νόμος θα έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

(ii) Οι απαραίτητες μακροπρόθεσμες Δανειακές Συμβάσεις και η ΣύμβασηΧρηματοδοτικής Συμβολής θα έχουν υπογραφεί από ολα τα συμβαλλόμενα μέρη(και όλες τις προϋποθέσεις θα έχουν πληρωθεί, εκτός από την προϋπόθεσητης θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, εφ` όσον τούτο αποτελείπροϋπόθεση).

(iii) Οι όροι που ενδεχομένως θα τεθούν από τους Δανειστές για τηθέση σε, ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης θα έχουν εκπληρωθεί, και

(iv) Η συμφωνία που αναφέρεται στο Άρθρο 4.7 θα έχει υπογραφεί απόόλους τους συμβαλλομένους (και όλες οι προϋποθέσεις της θα έχουνπληρωθεί, εκτός από την θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, εφ`όσοντούτο αποτελεί προϋπόθεση).

Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνίαπου θα επιβεβαιωθεί γραπτώς από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ανάδοχο ωςημερομηνια κατά την οποία θα έχουν πληρωθεί όλες οι ανωτέρωπροϋποθέσεις. Η ως άνω ημερομηνία θα αποτελεί την Ημερομηνία Θέσης σεΙσχύ της Σύμβασης Παραχώρησης.

3.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταθέσει εγκαίρως, μετά την υπογραφήτης, την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων.

3.3. Στην περίπτωση που είτε

(α) η Σύμβαση Παραχώρησης δεν κυρωθεί με νόμο από την Βουλή τωνΕλλήνων μέχρι το πέρας του τρίτου μήνα από την υπογραφή της παρούσας ή

(β) οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 3.1 δεν έχουνεκπληρωθεί μέχρι το πέρας του δωδέκατου μήνα από την υπογραφή τηςπαρούσας (με την επιφύλαξη των παραστάσεων που θα συμφωνηθούν γραπτώςμεταξύ των μερών), η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης δεν θα παράγειαποτελέσματα και θα ακυρώνεται και τα μέρη θα απαλλάσσονται αμοιβαίακάθε τυχόν ευθύνης τους ή αξίωσης αποζημίωσης έναντι αλλήλων από τηνπαρούσα Σύμβαση Παραχώρησης.

3.4. Αν η παρούσα Σύμβαση δεν τεθεί σε ισχύ λόγω μη εξεύρεσηςχρηματοδότησης, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από το Ελληνικό Δημόσιοχρηματικό βραβείο ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών έναντι τηςμεταβίβασης στο Ελληνικό Δημόσιο των δικαιωμάτων χρήσης της ΤεχνικήςΠεριγραφής και των Σχεδίων.

3.5. Εάν η Σύμβαση Παραχώρησης θα τεθεί σε ισχύ, το Ελληνικό Δημόσιοθα καταβάλει στον Ανάδοχο το ήμισυ του ασφαλίστρου που έχειπροηγουμένως καταβάλει ο Ανάδοχος με την προσδοκία της θέσε σε ισχύ τηςΣύμβασης Παραχώρησης για τη διατήρηση σε ισχύ για το 1996 της προσφοράςασφάλισης κατά παντός κινδύνου από τους ασφαλιστές, που παρατίθενταιστο Προσάρτημα 10.

3.6. Ο Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, έδωσεστο Ελληνικό Δημόσιο τραπεζικές εγγυήσεις με τη μορφή που ορίζεται στοΠροσάρτημα 14 για συνολικό ποσό δραχμών 1.400.000.000.

3.7. Το αργότερο κατά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, ο Ανάδοχος(έναντι παράδοσης των πρωτότυπων τραπεζικών εγγυήσεων που αναφέρονταιστο Άρθρο 3.6)θα δώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τραπεζική εγγύηση γιαποσό που αντιπροσωπεύει το 10% του μη καταβεβλημένου τμήματος τουμετοχικού κεφαλαίου του και με τη μορφή που παρατίθενται στο Προσάρτημα15, με την οποία θα εγγυάται την δέουσα και έγκαιρη καταβολή ολοκλήρουτου μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους του σύμφωνα με το Άρθρο 4.1και κατά τους χρόνους που προβλέπονται στο Μοντέλο Χρηματοδότησης.

3.8. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο νααναλάβει ο Κατασκευαστής να διενεργήσει ορισμένες έρευνες των Χώρων του Έργου και/ή τις Προπαρασκευαστικές Εργασίες που αποτελούν μέρος τωνΕργασιών οποτεδήποτε πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, υπό όρουςκαι προϋποθέσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν από τα μέρη και θαδιατυπωθούν σε πρόσθτεο συμφωνητικό. Σε μία τέτοια περίπτωση (α) εάν ηπαρούσα Σύμβαση Παραχώρησης τεθεί σε ισχύ, τα ποσά εκείνα πουδιατέθηκαν για τον ως άνω σκοπό πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύαπό το ΕλληνικόΔημόσιο στον Ανάδοχο θα συνυπολογισθούν και θαεκληφθούν ως καταβολή μέρους της Χρηματοδοτικής Συμβολής και (β) εάν ηπαρούσα Σύμβαση Παραχώρησης δεν τεθεί σε ισχύ, τα ήδη διατεθέντα από τοΕλληνικό Δημόσιο ποσά ούτε θα επιστρέφονται αλλά ούτε και θα οφείλονταιστο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτά δικαίωμακυριότητας επί των δεδομένων και αποτελεσμάτων όλων των ερευνών καιόλων των Προπαρασκευαστικών Εργασιών που έγιναν στους Χώρους του Έργου.

ΆΡΘΡΟ 4

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

4.1. Πριν την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της παρούσας ΣύμβασηςΠαραχώρησης το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου θα αυξηθεί στο ποσό πουαντιστοιχεί στο ισόποσο των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ECU σεδραχμές κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού (αυξανόμενο ή μειούμενο ώστε ναεκφράζεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ενός (1) εκατομμυρίουδραχμών). Ως “Ημερομηνία Υπολογισμού” νοείται η τελευταία εργάσιμηημέρα του ημερολογιακού μηνός, ο οποίος ορίζεται δύο ημερολογιακούςμήνες πριν από το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η αύξηση τουμετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση του κεφαλαίου θα αναληφθεί από τουςυφισταμένους μετόχους και 25% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θαεκδοθούν θα καταβληθεί κατά το χρόνο της εγγραφής.

Το μετοχικό κεφάλαιο εν συνεχεία θα αυξηθεί και θα καταβληθεί στοποσό που θα προκύψει από την αντιστοιχία του ισόποσου των σαρανταέξιεκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (46.500.000) ECUσε δραχμέςεκπεφρασμένου σε τιμές της 1ης Ιουλίου 1993. Η μέθοδος μετατροπής πουαναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο 4.3 θα χρησιμοποιηθεί για ναπροσδιοριστεί πότε οι συνολικές καταβολές του μετοχικού κεφαλαίουεκφράζουν το ισόποσο σε δραχμές ποσό των σαρανταέξη εκατομμυρίωνπεντακοσίων χιλιάδων (46.500.000) ECU σε τιμές 1ης Ιουλίου 1993.

Οι αυξήσεις και καταβολές του μετοχικού κεφαλαίου θαπραγματοποιούνται σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Μοντέλο.

4.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει και θα καταβάλει στον Ανάδοχο τημη επιστρεπτέα Χρηματοδοτική Σύμβαση εκείνου του συνολικού ποσού σεδραχμές που θα είχε ως αποτέλεσμα να εισπράξει ο Ανάδοχος το ποσό τωνδιακοσίων (200) εκατομμυρίων ECU, εκφραζομένου σε ECU σε τιμές της 1ηςΙουλίου 1993. Ολες οι καταβολές της Χρηματοδοτικής Συμβολήςπραγματοποιούνται σε δραχμές. Το πρόγραμμα πληρωμής των δόσεων τηςΧρηματοδοτικής Συμβολής θα περιληφθεί στη Σύμβαση ΧρηματοδοτικήςΣυμβολής.

Η μέθοδος μετατροπής που αναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο 4.3 θαχρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί πότε οι συνολικές δόσεις τηςΧρηματοδοτικής Συμβολής που έχουν καταβληθεί ανιπροσωπεύουν τοαντίστοιχο δε δραχμές των διακοσίων (200) εκατομμυρίων (ECU)εκφραζόμενων σε τιμές 1ης Ιουλίου 1993.

4.3. Για τους σκοπός των Άρθρων 4.1 και 4.2 το ποσό που πρόκειται νακαταβληθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία θα είναι η αξία του ECU όπωςεμφανίζεται την ημερομηνία αυτή στον Συντελεστή Αναπροσαρμογής,πολλαπλασιαζόμενη επί τον αντίστοιχο ECU εκπεφρασμένο σε τιμές της 1Ιουλίου 1993.

Το ισότιμο σε δραχμές ενός ποσού σε ECU σε οποιαδήποτε ημερομηνία θαυπολογίζεται με μετατροπή των ECU σε δραχμές στην τιμή που θαανακοινώσει η Τράπεζα της Ελλάδος την 1.30 μ.μ. δύο εργάσιμες, για τηνΕλλάδα, ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής.

4.4. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε συνετή σύμφωνη με τα συναλλακτικάήθη προσπαθεί για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με δάνεια για τουπόλοιπο του ποσού του Έργου με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνγενικά με το Χρηματοδοτικά Σχήμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνάψει όλες τις απαραίτητε συμφωνίες, εάν καιστην έκταση που απαιτηθεί από τους Δανειστές, για να εξασφαλίσει, κατάτην Περίοδο Λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικων υποχρεώσεωνπου αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο έναντι των Δανειστών δυνάμει τωνΔανειακών Συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την Ημερομηνία Θέση σε Ισχύ(αλλά όπως μπορεί να τροποποιούνται εκάστοτε) για τη χρηματοδότηση του Έργου. Κάθε Δανειακή Σύμβαση θα εγκρίνεται γραπτώς από το ΕλληνικόΔημόσιο πριν από τη σύναψή της από τον Ανάδοχο.

4.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να μη προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ήπαράλειψη ούτε να επιτρέψει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη απόοποιονδήποτε από τος Εργολάβους, αντιπροσώπους ή συμβούλους του, ηοποία θα έχει ως αποτέλεσμα της εις βάρος του Αναδόχου συνδρομή λόγουκαταγγελίας των Δανειακών Συμβάσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει ναμην προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που θα έδινε το δικαίωμαστους Δανειστές να αρνηθούν στον Ανάδοχο αναλήψεις κατά τιςπρογραμματισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσειςεφ`όσον ο Ανάδοχος τηρεί τους όρους της παρούσας.

4.6. Ο Κατασκευαστής θα παράσχει στον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή ΚαλήςΕκτέλεσης, ποσού, κατά 60% σε δραχμές και κατά 40% σε γαλλικά φράγκα,ύψους 35 εκ. ECU σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Κατασκευής. Η ωςάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεση θα εκχωρηθεί από τον Ανάδοχοστους Δανειστές στο πλαίσιο των ασφαλειών για την εκτέλεση του Έργου.Στις περιπτώσεις που Κατασκευαστής παραβεί τις υπό τους όρους τηςΣύμβασης Κατασκευής υποχρεώσεις τουκαι τα οφειλόμενα στους Δανειστέςποσά καταστούν απαιτητά σύμφωνα με το Άρθρο 25.5 της παρούσας, τότε τοΕλληνικό Δημόσιο λαμβάνει, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποπληρωθείοι Δανειστές σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 25.5, (α) οποιοδήποτεποσό μπορεί να απαιτηθεί δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής ΚαλήςΕκτέλεσης, (β) την τραπεζική εγγύηση που αναφέρεται σοτΆρθρο 3.7 και(γ) εκείνο το μέρος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που παραμένειδιαθέσιμο, μέχρι το ύψος του ανώτατου ποσού, το οποίο είναι: (1) τοποσό του τμήματος της Χρηματοδοτικής Συμβολής που κατέβαλε ο Ανάδοχοςέναντι της καταβολής της προκαταβολής στον Κατασκευαστή, μειωμένο(2)κατά την αξία τω εκτελεσθεισών από τον Κατασκευαστή Εργασιών μέχρι τηνημερομηνία καταγγελίας, σε αξίες της Ημερομηνίας Θέσης σε Ισχύ, η οποίααξία θα πιστοποιηθεί από τον Επιβλέποντα.

4.7. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνάψει συμφωνία με τους αντίστοιχουςΔανειστές δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο θα φροντίσει ώστε εάνη Βεβαίωση Περαίωσης δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία που θασυμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τω Δανειστών και θααναφέρεται στη σχετική σύμβαση (ή έναν, πριν από την ημερομηνία αυτή, οΕπιβλέπων με την επιφύλαξη της Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών πουαναφέρεται το Άρθρο 28 της παρούσας κρίνει ότι η Βεβαίωση Περαίωσης δενείναι πιθανό εκδοθεί) για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την συνδρομή λόγουκαταγγελίας εις βάρος του Κατασκευαστή σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευήςή λόγου καταγγελίας εις βάρος του Αναδόχου για παράβαση των υποχρεώσεώντου σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση των Εργασιών, οι Δανειστέςαυτοί θα απαλλάσσονται χωρίς ευθύνη από οποιεσδήποτε υποχρεώσειςδυνάμει της ενέγγυας πίστωσής τους (letter of credit) ή άλλωνδιευκολύνσεων και θα καταβάλλονται οποιαδήποτε ποσά εκκρεμούν δυνάμειαυτών ή σε σχέση με αυτές.

5.1. Διάρκεια Προπαρασκευαστικής Περιόδου

5.1.1. Η Προσπαρασκευαστική Περίοδο αρχίζει κατά την Ημερομηνία Θέσηςσε Ισχύ και λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης της Οριστικής Μελέτης.

5.2. Υποχρεώσεις των Μερών κατά τη διάρκεια της ΠροπαρασκευαστικήςΠεριόδου

5.2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις έρευνες και τις δοκιμές, τηνΟριστική Μελέτη, καθώς και τις Προσωρινές Εργασίες που απαιτείται ναεκτελεσθούν ή να πραγματοποιηθούν κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδοκαι την επανατοποθέτηση των υποθαλάσσιων καλωδίων ρεύματος.

5.2.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο της Κατοχήςμαζί με τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης στους Χώρους του Έργου και θαχορηγήσει ή θα παράσχει συνδρομή για την χορήγηση στον Ανάδοχο όλων τωναναγκαίων Αδειών μέσα στις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στοπαρόν Άρθρο.

5.3. Κατοχή – Κυριότητα Χώρων του Έργου – Δικαίωμα Πρόσβασης -Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

5.3.1. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο την Κατοχή καιτα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης από και προς τους Χώρους του Έργου καιοποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που θεωρείται απαραίτητο για τις Εργασίες(συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης) με τον τρόπο και κατά τους χρόνουςπου ορίζονται στο παρόν Άρθρο 5.3.

Ως Χώροι του Έργου νοούνται:

α) τα τμήματα των Χώρων του Έργου τα οποία προσδιορίζονται ως Ζώνη Αστα Σχέδια του Προσαρτήματος 3 του παρόντος που περιγράφουν την έκτασηεπί της οποίας θα εκτελεσθούν οι Μόνιμες Εργασίες (συμπεριλαμβανομένωντων ζωνών πρόσβασης και των σταθμών διοδίων),

β) τα τμήματα των Χώρων του Έργου που προσδιορίζει στα Σχέδια τουΠροσαρτήματος 3 της παρούσας ως Ζώνη Β και απαιτούνται για τιςΠροσωρινές Εργασίες,

γ) τα τμήματα των Χώρων του Έργου που προσδιορίζονται ως Ζώνη Γ σταΣχέδια του Προσαρτήματος 3 της παρούσας και απαιτούνται για ΠροσωρινέςΕργασίες,

δ) όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές των Χώρων του Έργου κατά τηνΠροπαρασκευαστική Περίοδο και την Περίοδο Κατασκευής, τις περιοχές πουαπαιτούνται για την κατασκευή της Γέφυρας (με την επιφύλαξη τωνδιατάξεων του Άρθρου 14) και κατά την Περίοδο Λειτουργίας τις περιοχέςτης θάλασσας και του βυθού στις οποίες ή επάνω από τις οποίες είναιχωροθετημένη η Γέφυρα.

5.3.2.1. Οι Χώροι του Έργου που δεν είναι σήμερα ιδιοκτησία τουΕλληνικού Δημόσιο θα απαλλοτριωθούν από το Ελληνικό Δημόσιο μεαποκλειστική δαπάνη του, επ`ονόματί του και ως κυρίου και σε τέτοιουςχρόνους ώστε να μπορέσει να τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τουσχετικά με την παραχώρηση της Κατοχής που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.2.2. Η Κατοχή όλων των τμημάτων των Χώρων του Έργου θα παραχωρηθείαπό το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση γιαπληρωμή ή άλλη επιβάρυνση καταβλητέα από τον Ανάδοχο προς το ΕλληνικόΔημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή Δημοσία Υπηρεσία.

5.3.2.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδώσει την Κατοχή των Χώρων του Έργου και τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης στον Ανάδοχο κατά τα ανωτέροεντός των ακολούθων προθεσμιών:

(i) όσον αφορά τα τμήματα των Χώρων του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1. (α), (β) και (δ) εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τηνΗμερομηνία Θέσης σε Ισχύ,

(ii) όσον αφορά τα τμήματα των Χώρων του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1 (γ) εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνίαυποβολής εγγράφου σχετικού αιτήματος με κατάλληλα έγγραφα υποστήριξηςκαι κτηματολογικό διάγραμμα από τον Ανάδοχο προς την Αρμόδια Αρχή μεαπόδειξη παραλαβής.

Η παραχώρηση της Κατοχής κάθε τμήματος των Χώρων του Έργου από τοΕλληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο θα καταγράφεται σε πρωτόκολλουπογραφόμενο από τους συμβαλλομένους.

Η κυριότητα όλων των τμημάτων των Χώρων του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1 (α), (β), (γ) και (δ) θα παραμείνει στο Ελληνικό Δημόσιο.

5.3.3. Ο Ανάδοχος θα απολαμβάνει την Κατοχή και τα σχετικά ΔικαιώματαΠρόσβασης προς και από όλα τα τμήματα των Χώρων του Έργου πουβρίσκονται στη Ζώνη Α μαζί με τις θαλάσσιες περιοχές που αναφέρονταιστο Άρθρο 5.3.1 (δ) για όλη την Περίοδο Παραχώρησης, άνευ οποιασδήποτεμορφής πληρωμής στο Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτο. Ο Ανάδοχος δεν θα αποκτάοποιοδήποτε άλλου είδους δικαίωμα επ` αυτών των τμημάτων των Χώρων του Έργου.

Τα τμήματα των Χώρων του Έργου που αναφέρονται ως Ζώνες Β` και Γ` ταοποία κατά την εκτίμηση του Επιβλέποντα δεν είναι πλέον αναγκαία γιατον Ανάδοχο μετά την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Έργου, θαπαραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός χρονικού διαστήματος που θακαθορίσει ο Επιβλέπων όχι αργότερα από τρείς (3) μήνες μετά το τέλοςτης Περιόδου Κατασκευής. Εκείνα τα τμήματα των Χώρων του Έργου στις ενλόγω Ζώνες Β και Γ που θεωρούνται αναγκαία για τη λειτουργία και τησυντήρηση της Γέφυρας κατά την Περίοδο Λειτουργίας θα αποδίδονται στοΕλληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με τη λήξη τηςΠεριόδου Παραχώρηση. Οι περιοχές στις Ζώνες Β και Γ που έχουνδιατηρηθεί κατά την Περίοδο Λειτουργίας θα διαρρυθμιστούν έτσι ώστε νακαταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια.

5.3.4. Με τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ανάδοχοςδιατηρεί την Κατοχή και τα σχετικά δικαιώματα Πρόσβασης προς και από τατμήματα των Χώρων του Έργου που προσδιορίζονται στις παραγράφους 5.3.1(β) και (γ) του παρόντος Άρθρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσειτους ω άνω χώρους στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερους δικαιωμάτων κατοχής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση προς τοΕλληνικό Δημόσιο, να αφαιρέσει τις Προσωρινές Εργασίες από τα τμήματατων Χώρων του Έργου που πρόκειται να αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο,εκτός αν το Ελληνικό Δημόσιο με έγγραφη ειδοποίησή του προς το Ανάδοχο,του γνωρίσει την απόφασή του για τη διατήρηση του συνόλου ή μέρους τωνΠροσωρινών Εργασιών, με συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και τωνκινητών περιουσιακών στοιχείων. Σε τέτοια περίπτωση, τα ανωτέρω τμήματατων Χώρων του Έργου θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιοστην κατάσταση στην οποία βρίσκονται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτεδικαίωμα η αξίωση κατά του Ελληνικού Δημόσιο σχετικά με αυτά.

5.3.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρειασθεί οποιαδήποτε έκταση,επιπλέον των Χώρων του Έργου θα αγοράσει τους χώρους αυτούς και τασχετικά δικαιώματα πρόσβασης με αποκλειστική δαπάνη και κίνδυνό του.

Η πρόσθετη αυτή έκταση θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος χώρος για τηνεγκατάσταση Προσωρινών Εργασιών, λατομείων, δανειοθαλάμων,αποθεσιοθαλάμων, χώρων αποθηκεύσεων και για χώρους εκσκαφών (“ΠρόσθετοιΧώροι του Έργου”). Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει υποχρέωση να προβείσε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να συνδράμει τον Ανάδοχο για τηναπόκτηση οποιωνδήποτε Πρόσθετων Χώρων του Έργου. Κατ`εξαίρεση, αν ηαπόκτηση των Πρόσθετων Χώρων του Έργου από τον Ανάδοχο είναι είτε εξολοκλήρου αδύνατη ή δεν μπορεί να γίνει υπό κανονικές οικονομικέςσυνθήκες αγοράς, (γενονός που θα κριθεί σε περίπτωση διαφωνίας σύμφωναμε τις διατάξεις του Άρθρου 28 της παρούσας), το Ελληνικό Δημόσιο θαπροβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή θα ακολουθήσει παρόμοια διαδικασίαγια να αγοράσει την πρόσθετη έκταση γής ή/και για τνα αποκτήσει ταδικαιώματα πρόσβασης υπέρ του Αναδόχου εντός δώδεκα (12) μηνών από τηνυποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου που θα περιέχει τακάτωθι στοιχεία:

(α) το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι Πρόσθετοι Χώροι του Έργου και τη διάρκεια χρήσης τους,

(β) κατάλληλη τεκμηρίωση του ότι είναι αδύνατη ή αντιοικονομική ήαπόκτηση των Πρόσθετων Χώρων του Έργου από τον Ανάδοχο,

(γ) διάγραμμα Κτηματολογία των Πρόσθετων Χώρων του Έργου μαζί με όλατα αναγκαία για την απαλλοτρίωση έγγραφα,

(δ) έγγραφη τεκμηρίωση της συνδρομής των λόγων που καθιστούν αναγκαίατην απαλλοτρίωση των Πρόσθετων Χώρων του Έργου ή/και την απόκτηση τωνδικαιωμάτων πρόσβασης,

(ε) δήλωση η οποία θα αναφέρει, ότι οι δαπάνες απαλλοτρίωσης ήαπόκτησης των Πρόσθετων Χώρων του Έργου ή/και των δικαιωμάτων πρόσβασηςθα βαρύνουν τον Ανάδοχο συνοδευόμενη από αντίστοιχη εγγύηση για τηνκαταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, εφόσον αυτή ζητηθεί,

(στ) σε περίπτωση ανάγκης για τη δημιουργία δικαιώματος πρόσβασης τουΑναδόχου προς και από οποιουσδήποτε Πρόσθετους Χώρους του Έργου,υποβολή σχεδίων για τον τόπο διευθέτησης του Πρόσθετου Χώρου του Έργου,όπως θα αποδοθεί στους ιδιοκτήτες, μετά τη λήξη του σκοπού τηςδουλείας.

Οι Πρόσθετοι Χώροι του Έργου που απαλλοτριώνονται από το ΕλληνικόΔημόσιο υπέρ του Αναδόχου με αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχουπεριέρχονται στην κυριότητα του τελευταίου. Η κυριότητα των Πρόσθετωναυτών Χώρων του Έργου θα επανέλθει αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιοχωρίς αντάλλαγμα μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις που ο Ανάδοχος χρειασθεί ή ζητήσειΠρόσθετους Χώρους του Έργου οι οποίοι αποτελούν δημόσια γη και ο τρόποςπου ο Ανάδοχος θα τους χρησιμοποιήσει είναι αποδεκτός από το Δημόσιο,τότε το Δημόσιο θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο τους χώρους αυτούς χωρίςαντάλλαγμα, και η σχετική παραδοχή θα καταγραφεί σε πρωτόκολλο το οποίοθα υπογραφεί από τα μέρη.

5.4. Άσκηση δικαιωμάτων επί των Χώρων του Έργου και των ΠρόσθετωνΧώρων του Έργου από τον Κατασκευαστή

Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ανωτέρωδικαιώματα που παρέχονται στον Ανάδοχο επί των Χώρων του Έργου και τωνΠρόσθετων Χώρων του Έργου μπορούν να ασκούνται κατά τη διάρκεια τηςΠροπαρασκευαστικής Περιόδου και της Περιόδου Κατασκευής από τονΚατασκευαστή και τους υπεργολάβους του, χωρίς ο Ανάδοχος νααπαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε από τις ευθύνεςκαιυποχρεώσεις του προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρούσας.

5.5. Καθυστέρηση παράδοσης της Κατοχής

Σε περίπτωση του (i) το Ελληνικό Δημόσιο δεν παραδώσει την Κατοχήοποιουδήποτε τμήματος των Χώρων του Έργου ή οποιοδήποτε ΔικαίωμαΠρόσβασης εντός των προθεσμιών που ορίζονται το Άρθρο 5.3.2.2., (ii) τοσύνολο των ημερών καθυστέρησης της παράδοσης της Κατοχής τμημάτων τωνΧώρων του Έργου υπερβεί τις 30 ημέρες και (iii) η πρόοδος των Εργασιώνκαθυστερήσει ή διακοπεί για μία περίοδο που υπερβαίνει συνολικά τιςπέντε (5) ημέρες, τότε η προθεσμία ολοκλήρωσης των Εργασιών πουορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατάτην περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προκλήθηκε στιςΕργασίες και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτεπρόσθετη δαπάνη που θα πιστοποιεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ωςπληρωτέα στον Κατασκευαστή σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευής,οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή και έξοδα του Ελεγκτή και του ΕπιβλέποντοςΜηχανικού, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Ελεγκτή και τουΕπιβλέποντος Μηχανικού, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχουκαι οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού(χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού) εκάστοτεεντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά τη λήξη του ημερολογιακού μηνός κατάτον οποίο ήταν πληρωτέο το αντίστοιχο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας ωςπρος το ποσό αυτό, η διαφωνία θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπήσύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσαςεντός επτά (7) ημερών από τη έγερση αξίωσης πληρωμής δυνάμει τουπαρόντος Άρθρου.5.6. Άδειες

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει έγκαιρα κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο(και όπου τούτο απαιτείται κατά την Περίοδο Κατασκευής) προς τιςΑρμόδιες Αρχές και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας αιτήσεις για τις Άδειεςπου απαριθμούνται στο Προσάρτημα 13 ενημερώνοντας εκ των προτέρων τηνΥπηρεσία για κάθε αίτηση.

Το Ελληνικό Δημόσιο διαβεβαιώνει τον Ανάδοχο ότι οι Άδειες πουαπαριθμούνται στο Προσάρτημα 13 (όπως αυτό εκάστοτε μπορεί νασυμπληρώνεται μέχρι την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ) είναι οι μοναδικέςΆδειες που απαιτούνται από τον Ανάδοχο, τον Κατασκευαστή, οποιονδήποτευπεργολάβο ή άλλο πρόσωπο σε σχέση με το Έργο και ότι κάθε Άδεια θαεκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας εντός δύο(2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με τα κατάλληλαδικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω αιτήσεις για τη χορήγηση Αδειών υποβάλλονται είτε από τονΑνάδοχο για λογαριασμό του Κατασκευαστή είτε απευθείας από τονΚατασκευαστή κατ` εντολή του Αναδόχου χωρίς ως εκ τούτου να μειώνονταιοι οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι τουΕλληνικού Δημοσίου.

Σε περίπτωση που (i) οποιαδήποτε Άδεια δεν έχει εκδοθεί δύο μήνεςμετά την υποβολή της αίτησης με τα κατάλληλα δικαιολογητικά και (ii) ηπρόοδος των Εργασιών καθυστερήσει ή διακοπεί για το λόγο αυτό επίσυνολικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) ημέρες, τότε η προθεσμίαολοκλήρωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η ΣύμβασηΠαραχώρησης θα παραταθούν για την περίοδο που αντιστοιχεί στηνκαθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και το Ελληνικό Δημόσιο θακαταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που πιστοποιείταιαπό τον Επιβλέποντα Μηχανικό ως πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει τηςΣύμβασης Κατασκευής, οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή και έξοδο του Ελεγκτήκαι του Επιβλέποντος, οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη του Αναδόχου καιοποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού(χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Χρηματοδότησης ως βάση υπολογισμού)εκάστοτε εντός είκοσι μιας (21) ημερών από το τέλος του ημερολογιακούμηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωσηδιαφοράς ως προς το ποσό αυτό, η διαφορά αυτή θα παραπέμπεται στηνΕπιτροπή σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 τηςπαρούσας εντός επτά (7) ημερών από την έγερση αξίωσης πληρωμής σύμφωναμε το παρόν Άρθρο.

5.7. Ερευνητικές Τομές – Ύπαρξη Αρχαιοτήτων

5.7.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει διερευνητικές τομές στοχερσαίο τμήμα των Χώρων του Έργου, όπου θα θεμελιώσει βάθρα ή άλλεςκατασκευές, μετά την παράδοση της Κατοχής σ` αυτόν. Οι τομές αυτές θαπρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων (4) μηνών από τηνπαράδοση της Κατοχής. Η πυκνότητα των τομών επαφίεται στην κρίση τουΑναδόχου. Οι τομές θα πρέπει να διενεργηθούν, αφού ειδοποιηθεί τοΕλληνικό Δημόσιο πριν από τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

5.7.2. Εάν κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο ή/και τηνΚατασκευαστική Περίοδο ανακαλυφθούν αρχαιότητες θα πρέπει ναειδοποιηθεί αμέσως το Ελληνικό Δημόσιο και η αρμόδια ΕφορείαΑρχαιοτήτων και οι εργασίες θα πρέπει να διακοπούν στη συγκεκριμένηθέση των Χώρων του Έργου. Οι ανασκαφές θα γίνουν υπό την παρακολούθησηκαι με συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Ο Ανάδοχος θα παρέχεισυνεργεία και μέσα εκσκαφής και θα διευκολύνει το έργο της ανασκαφής.Για τη συνδρομή του αυτή ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα Άρθρα8.6 έως 8.8. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε παράτασης ήπρόσθετης αποζημίωσης (για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων ή γιαάλλες συνέπειες των ανασκαπτικών εργασιών), εκτός εάν ο συνολικόςχρόνος των εργασιών ανασκαφής και ανάκτησης υπερβεί τους τέσσερις (4)μήνες. Εάν (i) ο συνολικός χρόνος υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες και(ii) η πρόοδος των Εργασιών καθυστερεί ή διακόπτεται γι’ αυτό το λόγο, οχρόνος περαίωσης των Εργασιών που προβλέπεται στο Άρθρο 7.1 και ηδιάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα παρατείνονται κατά το πέραν τωντεσσάρων (4) μηνών διάστημα και στο μέτρο που επιβραδύνθηκε η πρόοδοςτων Εργασιών και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχοοποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που ο Επιβλέπων Μηχανικός πιστοποιεί ωςπληρωτέα στον Κατασκευαστή σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευής,οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και δαπάνες του Ελεγκτή και τουΕπιβλέποντος Μηχανικού, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχουκαι οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού(χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού) εκάστοτεεντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνόςκατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ωςπρος οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται στην Επιτροπήσύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσαςεντός επτά (7) ημερών από την έγερση αξίωσης πληρωμής δυνάμει τουπαρόντος Άρθρου.

Στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνήσουν στην επιτάχυνση των Εργασιώνπρος αναπλήρωση του απωλησθέντος χρόνου, το Ελληνικό Δημόσιο θακαταβάλλει στον Ανάδοχο το πρόσθετο κόστος που αυτός αναλαμβάνει απότην επιτάχυνση των Εργασιών.

5.7.3. Η ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων που τυχόν ευρεθούν θα ανήκει στοΕλληνικό Δημόσιο.

ΆΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ

6.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου. Μελέτες από το Γραφείο Μελετών.Έλεγχος Μελετών από τον Ελεγκτή

6.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης και ολοκλήρωσηςτης Οριστικής Μελέτης και των Κατασκευαστικών Σχεδίων σύμφωνα με τουςόρους της παρούσας, τις Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, τα Σχέδιακαι τα εγχειρίδια διασφάλισης της ποιότητας για την εκπόνηση και τοέλεγχο της μελέτης κατά τη διαδικασία ISO 9001.

6.1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση εκτέλεσηςοποιωνδήποτε ερευνών και διενέργειας οποιωνδήποτε δοκιμών πουθεωρούνται αναγκαίες για το σχεδιασμό και τη μελέτη της Γέφυρας,σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις Προδιαγραφές και τη ΤεχνικήΠεριγραφή.

6.1.3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει οποιεσδήποτεπεραιτέρω μελέτες ή οποιεσδήποτε περαιτέρω έρευνες και δοκιμές στουςΧώρους του Έργου που μπορεί να ζητήσει ο Ελεγκτής, προκειμένου ναεγκρίνει την Οριστική Μελέτη.

6.1.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση ναεκπονήσει οποιεσδήποτε μελέτες και έρευνες που είναι αναγκαίες για τηνεκτέλεση των Υπερσυμβατικών Εργασιών. Η τιμή των μελετών ΥπερσυμβατικώνΕργασιών θα υπολογίζεται με αναφορά στις αντίστοιχες ισχύουσεςαναλύσεις τιμών και θα περιληφθεί στο συνολικό κόστος τωνΥπερσυμβατικών Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 και θακαταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο.

6.1.5. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτηςαπό ένα διεθνούς φήμης γραφείο μελετών (“Γραφείο Μελετών”), χωρίς νααπαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από τις ευθύνες του απέναντι στοΕλληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρούσας. Το Γραφείο Μελετών θα είναιειδικευμένο στη μελέτη παρόμοιων έργων. Εάν ο Κατασκευαστήςχρησιμοποιήσει άλλα γραφεία μελετών, τότε ο Ανάδοχος εγγυάται ότι αυτάτα άλλα γραφεία μελετών θα είναι διεθνώς γνωστά και πεπειραμένα στημελέτη παρόμοιων έργων και ότι θα ενημερώσει την Υπηρεσία σχετικά.

6.1.6. Ο Ανάδοχος θα προσλάβει ανεξάρτητο Ελεγκτή διεθνούς φήμης,ειδικευμένο στον έλεγχο της μελέτης παρόμοιων έργων, που έχει εγκριθείαπό την Υπηρεσία, για τον έλεγχο και τη έγκριση της Οριστικής Μελέτηςκαι των Κατασκευαστικών Σχεδίων σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ελεγκτή. ΟΑνάδοχος θα εξασφαλίζει ότι ο Κατασκευαστής συμμορφώνεται προς τιςεντολές του Ελεγκτή.

6.1.7. Η αντικατάσταση του Ελεγκτή ή/και η συμπλήρωση και τροποποίησητων όρων της Σύμβασης του Ελεγκτή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση τηςΥπηρεσίας.

6.2. Αντικείμενο Μελετών

6.2.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτηςεντός της Προπαρασκευαστικής Περιόδου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, τηνΤεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια και με βάση τα αποτελέσματα τωνεκτελεσμένων ερευνών και δοκιμών. Οι ελάχιστες έρευνες και δοκιμές θαείναι αυτές που αναφέρονται στις Προδιαγραφές.

6.2.2. Η Οριστική Μελέτη θα εμφανίζει τις κύριες διαστάσεις και θαπεριέχει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των Μόνιμων Εργασιών.

6.2.3. Μετά την έγκριση της Οριστικής Μελέτης, ο Ανάδοχος θααναπτύξει την Οριστική Μελέτη σε Κατασκευαστικά Σχέδια, τα οποία θαπεριέχουν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες και διαστάσεις που θαεπιτρέψουν στον Κατασκευαστή να εκτελέσει τις Μόνιμες Εργασίες.

6.3. Έλεγχος Μελετών

6.3.1. Ο Ελεγκτής θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα πουπροσιδιάζουν σε ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου σύμφωνα τις διατάξεις τηςΣύμβασης Ελεγκτή. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ελεγκτή δυνάμειτης Σύμβασης Ελεγκτή περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 6.

Ενδεικτικά ο Ελεγκτής:

– εγκρίνεται το σχέδιο του προγράμματος ερευνών και δοκιμών στουςΧώρους του Έργου, ελέγχει την ακαταλληλότητα και επάρκειά του για τουςσκοπούς της μελέτης και αποστέλλει στον Ανάδοχο και την Υπηρεσίααντίγραφο του εγκεκριμένου προγράμματος,

– παρακολουθεί και ελέγχει ότι η Οριστική Μελέτη και ταΚατασκευαστικά Σχέδια είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την ΤεχνικήΠεριγραφή και τα Σχέδια,

– εντέλλεται τη σύνταξη οποιωνδήποτε αναγκαίων συμπληρωματικώνΜελετών για την έγκριση της Οριστικής Μελέτης,

– ελέγχει τις επιπτώσεις των Προσωρινών Εργασιών επί των ΜόνιμωνΕργασιών,

– εξετάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συμπεριφοράς των δομικώνστοιχείων κατά την κατασκευή,

– ελέγχει το πρόγραμμα δοκιμαστικής φόρτισης,

– ελέγχει και εγκρίνει τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας καιποιοτικού ελέγχου (που θα βασίζονται στο ISO 9001 ή τις αντίστοιχεςδιαδικασίες) και έχει την εξουσία να απαιτεί αλλαγές ή προσθήκες σεαυτά και να ελέγχει την εφαρμογή τους δίνοντας στον Ανάδοχο και στηνΥπηρεσία ένα αντίγραφο των εγκεκριμένων εγχειριδίων,

– συντάσσει και αποστέλλει στον Ανάδοχο, στην Υπηρεσία και τονΕπιβλέποντα περιοδικές εκθέσεις προόδου που θα καλύπτουν τηδραστηριότητα της προηγούμενης περιόδου και τα προβλήματα που είχαντυχόν ανακύψει και θα ορίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τηνεπόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των προς εκτέλεση δοκιμών,

– εκδίδει και αποστέλλει στον Ανάδοχο, την Υπηρεσία και τονΕπιβλέποντα, όλες τις Βεβαιώσεις Ελέγχου Μελέτης που αφορούν κάθε ομάδατων σχεδίων της Οριστικής Μελέτης και κάθε ομάδα των ΚατασκευαστικώνΣχεδίων.

6.3.2. Η Υπηρεσία δικαιούται:

– να λαμβάνει από τον Ελεγκτή τις ως άνω εκθέσεις προόδου,

– να λαμβάνει από τον Ελεγκτή το Πρόγραμμα Υποβολής των Στοιχείων τηςΜελέτης (όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση Κατασκευής),

– να ζητεί πληροφορίες από τον Ελεγκτή για την εν γένει δραστηριότητάτου,

– να λαμβάνει αντίγραφα όλων των σχεδίων της Οριστικής Μελέτης καιτων Κατασκευαστικών Σχεδίων,

– να λαμβάνει το σύνολο των υπολογισμών, των σημειώσεων και τωνσυνοδευτικών εγγράφων που σχετίζονται με την εγκεκριμένη ΟριστικήΜελέτη, μετά την έγκρισή της από τον Ελεγκτή (και αφού όλες οι διαφορέςή αντιρρήσεις που αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη έχουν επιλυθεί),

– να λαμβάνει το σύνολο των υπολογισμών που σχετίζονται με ταεγκεκριμένα Κατασκευαστικά Σχέδια μετά την έγκριση αυτών από τονΕλεγκτή (και αφού όλες οι διαφορές ή αντιρρήσεις που αναφέρονται σταΚατασκευαστικά Σχέδια έχουν επιλυθεί),

– να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του Ελεγκτή,

– να παρίσταται στις συσκέψεις μεταξύ Αναδόχου και Ελεγκτή.

6.4. Πληρωμή Αμοιβών στο Γραφείο Μελετών και στον Ελεγκτή

6.4.1. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την πληρωμή των αμοιβών τουΓραφείου Μελετών και του Ελεγκτή. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα φέρειτέτοια ευθύνη, με εξαίρεση την απασχόληση αυτών για τη ΜελέτηΥπερσυμβατικών Εργασιών. Θα γίνουν διευθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες οΕλεγκτής θα εισπράττει την αμοιβή του απευθείας με αναλήψεις (είτε απόλογαριασμό εσόδων ή με άλλο τρόπο) σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσειςκαι όχι από τον Ανάδοχο.

6.5. Διαδικασία Έγκρισης από τον Ελεγκτή των Ερευνών και Δοκιμών, τηςΟριστικής Μελέτης και Κατασκευαστικών Σχεδίων

6.5.1. Η Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών που εκδίδεται από τον Ελεγκτή θαπιστοποιεί ότι τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης ή Κατασκευαστικά Σχέδιαανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια.

6.5.2. Μετά την έκδοση κάθε Βεβαίωσης Ελέγχου Μελετών, η Υπηρεσία, οΑνάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός θα λάβουν ταυτόχρονα από ένα πλήρεςαντίγραφο των εν λόγω σχεδίων της Οριστικής Μελέτης ή τωνΚατασκευαστικών Σχεδίων.

6.5.3. Η Υπηρεσία μπορεί εντός προθεσμίας (α) ενός (1) μηνός από τηνπαραλαβή κάθε τμήματος των εγκεκριμένων σχεδίων της Οριστικής Μελέτης(και του σχεδίου διασφάλισης ποιότητας) και (β) δεκαπέντε (15) ημερώναπό την παραλαβή κάθε τμήματος των αντίστοιχων εγκεκριμένωνΚατασκευαστικών Σχεδίων (και του προγράμματος ερευνών και δοκιμών) ναγνωστοποιήσει εγγράφως στον Ελεγκτή και στον Ανάδοχο οποιεσδήποτεπαρατηρήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με τη μη συμφωνία τους με τιςΠροδιαγραφές ή την Τεχνική Περιγραφή ή/και τη μη συμβατότητά τους με τασχέδια που εγκρίθηκαν προγενέστερα.

6.5.4. Ο Ελεγκτής θα εκδώσει την απόφασή του σχετικά με τηνβασιμότητα των παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων της Υπηρεσίας γραπτώς εντόςεπτά (7) ημερών από τη λήψη τους. Η απόφασή του θα είναι δεσμευτική καιεκτελεστέα εκτός εάν, και μέχρις ότου, ανατραπεί σύμφωνα με τηΔιαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28.

6.5.5. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ανάδοχος απαιτείται ναυποβάλει νέα αίτηση για Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών, οι σχετικέςπροθεσμίες που αναφέρονται στο Άρθρο 6.5.3. θα ισχύουν για παρατηρήσειςή αντιρρήσεις της Υπηρεσίας μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ΕλέγχουΜελετών που εκδίδεται γι’ αύτη τη νέα αίτηση.

6.5.6. Οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους μπορεί να παραπέμψειοποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με μια τέτοια απόφαση του Ελεγκτή εντόςεπτά (7) ημερών από τη λήψη της απόφασης στην Τεχνική Επιτροπή σύμφωναμε τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.

6.5.7. Ο χρόνος περαίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1.και το κατ`αποκοπήν τίμημα της Σύμβασης Κατασκευής έχουν συμφωνηθείβάσει του γεγονότος ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν αναθέσει τον έλεγχο καιτην έγκριση της Οριστικής Μελέτης και των Κατασκευαστικών Σχεδίωναποκλειστικά στον Ελεγκτή. Κατά συνέπεια οι συμβαλλόμενοι θαπεριορίζουν τις παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις προς τον Ελεγκτή καιοποιεσδήποτε παραπομπές προς την Τεχνική Επιτροπή στο ελάχιστο εύλογοόριο.

6.5.8. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Άρθρο 6.5.7, η υποβολήπαρατηρήσεων ή αντιρρήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τοεδάφιο 6.5.3., ή η προσφυγή στην Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις κατά τηνπαρούσα υποχρεώσεις και ευθύνες του.

6.5.9. Οποιαδήποτε παράβαση από τον Ελεγκτή των υποχρεώσεών του πουαπορρέουν από τη Σύμβαση Ελεγκτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τιςυποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

6.5.10. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη στον Ελεγκτή που αφορά τηνεκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση Ελεγκτή ήπου απορρέουν από οποιαδήποτε διαφωνία του με τον Ανάδοχο, δεναπαλλάσσει καθ` οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο από τις σύμφωνα με τηνπαρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις και ευθύνες του.

6.5.11. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, εάν ανακαλύψει ότι ο Ελεγκτής,παραβεί ουσιώδεις υποχρεώσεις του, να ζητήσει από τον Ανάδοχο, νακαταγγείλει τη Σύμβαση Ελεγκτή και να αντικαταστήσει τον Ελεγκτή, εφ`όσον η παράβαση των υποχρεώσεων του Ελεγκτή δεν επανορθωθεί μετά απόέγκαιρη ειδοποίηση προς θεραπεία του Αναδόχου προς τον Ελεγκτή, σύμφωναμε τους όρους της Σύμβασης Ελεγκτή.

Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχουως προς το δικαίωμα του Αναδόχου να καταγγείλει τη Σύμβαση Ελεγκτή, θαπαραπέμπεται προς επίλυση στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα μετο Άρθρο 28.

ΆΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

7.1 Διάρκεια

Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις Εργασίες, σύμφωνα με τις Προδιαγραφέςκαι τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, εντός προθεσμίας μπορεί ναπαραταθεί σε Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ (όπως αυτή η προθεσμία μπορεί ναπαραταθεί με την παρούσα ή δυνάμει αυτής). Στην ως άνω προθεσμία τωνεπτά (7) ετών (και τις τυχόν παραστάσεις της) περιλαμβάνεται ηΠροπαρασκευαστική Περίοδος και η Περίοδος Κατασκευής.

7.2. Ποινικές Ρήτρες

Τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι σε περίπτωση που στηνπροθεσμία της παραγράφου 7.1 του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη τηςενδεχόμενης παράτασης της κατά τους όρους της παρούσας ΣύμβασηςΠαραχώρησης, σημειωθεί καθυστέρηση για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6)μηνών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στοΕλληνικό Δημόσιο τα κάτωθι ποσά ως ποινική ρήτρα:

– ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ECUημερησίως για κάθε ημέρακαθυστέρησης επί διάστημα πεντακοσίων (500) ημερών κατά την πάροδο τωνανωτέρω έξι (6) μηνών (ή της κατά παράταση ημερομηνίας, κατάπερίπτωση),

– ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ECU ημερησίως για κάθε ημέρακαθυστέρησης μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας των πεντακοσίων(500) ημερών.

Υπό την προϋπόθεση ότι το μέγιστο συνολικό ποσό των ποινικών ρητρώνλόγω καθυστέρησης που είναι πληρωτέο από τον Ανάδοχο στο ΕλληνικόΔημόσιο θα περιορίζεται και δεν θα μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ναυπερβεί το συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000) ECU.

7.3. Υποχρεώσεις Κατασκευαστή

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα εκτελέσει υπό τουςόρους της Σύμβασης Κατασκευής τις Εργασίες όπως ορίζονται σταΠροσαρτήματα 2, 3, 4 και 5 και ενδεικτικά:

– θα κατασκευάσει τις απαιτούμενες Προσωρινές Εργασίες πουαναφέρονται στο Άρθρο 5,

– θα αρχίσει τις Μόνιμες Εργασίες μετά την έγκριση της ΟριστικήςΜελέτης και θα εκτελέσει κάθε τμήμα των Μόνιμων Εργασιών μετά τηνέγκριση των αντίστοιχων Κατασκευαστικών Σχεδίων από τον Ελεγκτή.

– θα αναλάβει τον πλήρη κίνδυνο και ευθύνη για τη φροντίδα και τηνπροστασία των υπό εκτέλεση Εργασιών,

– θα προσλάβει ανεξάρτητη και διεθνούς φήμη εταιρεία ως ΟίκοΠοιοτικού Ελέγχου για την έγκριση του προγράμματος ποιότητας τωνΜόνιμων Εργασιών και την εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.

– θα αναλάβει τους κινδύνους που συνδέονται με απρόβλεπτες συνθήκεςεδάφους, τεχνητά εμπόδια, κακομοιρία, διαθεσιμότητα εξοπλισμού καιοποιοδήποτε ελάττωμα των Εργασιών λόγω ελλιπούς σχεδιασμού, υλικών ήεργασίας για μία περίοδο εγγύησης δύο ετών που θα αρχίσει κατά τηνημερομηνία που θα πιστοποιηθεί στη Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου ότιολοκληρώθηκαν ουσιωδώς οι ΜόνιμεςΕργασίες,

– θα παράσχει εγγύηση έξι ετών

(α) για τη δοκιμή ακεραιότητα της Γέφυρας και τις εγγυήσεις μελέτηςτης,

(β) για κεκρυμμένα ελαττώματα και

(γ) για την επισκευή και συντήρηση των δομικών στοιχείων τηςΓέφυρας.

7.4. Συμβάσεις Υπεργολαβίας

7.4.1. Ο Ανάδοχος δεν θα απαλλαγεί από οποιαδήποτε υποχρέωσή τουσύμφωνα με την παρούσα, λόγω του γεγονότος ότι οι εργασίες εκτελούνταιαπό υπεργολάβους του Κατασκευαστή. Όλες οι συμβάσεις υπεργολαβίας θαγνωστοποιούνται στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός επτά (7) ημερών από τηνυπογραφή τους μέσω του Επιβλέποντος.

7.4.2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής και οι ανωτέρωυπεργολάβοι θα αποδέχονται την άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας σεπερίπτωση ανάγκης τέτοιας επέμβασης προς αποτροπή άμεσου κινδύνουσωματικής βλάβης. Κατ` εξαίρεση η Υπηρεσία θα έχει δικαίωμα άμεσηςεπέμβασης σ` αυτές τις περιπτώσεις.

7.5. Επίβλεψη των Εργασιών

7.5.1. Ο Ανάδοχος θα προσλάβει Επιβλέποντα Μηχανικό διεθνούς φήμηςμε ειδίκευση στην επίβλεψη παρόμοιων έργων, που έχει εγκριθεί από τοΕλληνικό Δημόσιο, ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τηνπαρακολούθηση και τον έλεγχο των Μόνιμων Εργασιών.

Ο Επιβλέπων θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις πουπροσιδιάζουν σε ανεξάρτητο Γραφείο Επίβλεψης, σύμφωνα με τις διατάξειςτης Σύμβασης Επιβλέποντος.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα συμμορφώνεται προςτις οδηγίες του Επιβλέποντος.

Η αντικατάσταση του Επιβλέποντος ή/και η συμπλήρωση και τροποποίησητης Σύμβασης Επιβλέποντος υπόκειται στην προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τηςΥπηρεσίας.

7.5.2. Ενδεικά, ο Επιβλέπων έχει και τα ακόλουθα δικαιώματα καιυποχρεώσεις:

– να παρακολουθεί την πρόοδο των Εργασιών, σε σύγκριση με τοΠρόγραμμα Εκτέλεσης των Εργασιών,

– να λαμβάνει τις Βεβαιώσεις Ελέγχου Μελετών από τον Εκλεκτή,

– να παρακολουθεί και ελέγχει ότι οι διαδικασίες διασφάλισης τηςποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ISO9001 και ότι εφαρμόζονται από τον Κατασκευαστή,

– να παρακολουθεί και ελέγχει ότι οι Μόνιμες Εργασίες που εκτελούνταιαπό τον Κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές(συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προστασίας περιβάλλοντος) και σταΚατασκευαστικά Σχέδια,

– να παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου από τον ΟίκοΠοιοτικού Ελέγχου, πριν προβεί στην πιστοποίηση ή στην έκδοση τηςαντίστοιχης Βεβαίωσης Ελέγχου Κατασκευής,

– να παρακολουθεί και ελέγχει ότι τα υλικά και η εργασία συμφωνούν μετις Προδιαγραφές και εξασφαλίζει ότι ο Κατασκευαστής λαμβάνει όλα τααπαιτούμενα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ασυμφωνίας με αυτές,

– πιστοποιεί την τήρηση των τμηματικών προθεσμιών και εκδίδει ταπιστοποιητικά πληρωμής,

– εκδίδει την Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξειςτου Άρθρου 15 της παρούσας.

7.5.3. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά τη διάρκεια της ΚατασκευαστικήςΠεριόδου:

– να λαμβάνει αντίγραφα του Προγράμματος Εργασιών και τωναναθεωρήσεών του,

– να ενημερώνεται από τον Επιβλέποντα για την πρόοδο των Εργασιών,για την τήρηση του Προγράμματος Εργασιών και τα αποτελέσματα τουποιοτικού ελέγχου με μηνιαίες εκθέσεις,

– να ενημερώνεται αμελλητί για την ανεύρεση αρχαιοτήτων,

– να λαμβάνει από τον Επιβλέπονται όλη την αλληλογραφία μεταξύ αφ`ενός του Επιβλέποντος και του Αναδόχου ή/και μεταξύ του Επιβλέποντοςκαι του Κατασκευαστή, καθώς και όλα τα αντίγραφα των συμβάσεωνυπεργολαβίας μεταξύ του Κατασκευαστή και των υπεργολάβων.

– να έχει πρόσβαση στους Χώρους του Έργου με σκοπό να παρακολουθείτην πρόοδο των Εργασιών και να παρίσταται, ειδοποιούμενος έγκαιρα προςτούτο από τον Επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση σημαντικών φάσεων τωνΕργασιών,

– να παρίσταται στις συσκέψεις που αφορούν την πρόοδο των εργασιώνμεταξύ του Αναδόχου, του Επιβλέποντος και του Κατασκευαστή,

– να παρεμβαίνει άμεσα στον Ανάδοχο ή στον Κατασκευαστή ή στουςυπεργολάβους σε περίπτωση άμεσου κινδύνου σωματικής βλάβης,

– να λαμβάνει από τον Επιβλέποντα αντίγραφα των πιστοποιητικώντήρησης των τμηματικών προθεσμιών και των προσωρινών πιστοποιητικώνπληρωμών,

– να συμμετάσχει στην τελική επιθεώρηση των Μόνιμων Εργασιών, η οποίαθα αποσκοπεί στην έκδοση από τον Επιβλέποντα της Βεβαίωσης Περαίωσηςτου Έργου,

– να λάβει από τον Επιβλέποντα εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσητης Βεβαίωσης Περαίωσης του Έργου τα εγκεκριμένα σχέδια όλων τωνΜόνιμων Εργασιών, όπως κατασκευάστηκαν, μετά των σχετικών οριστικώνεπιμετρήσεών τους,

– να λάβει τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την έκδοση της ΒεβαίωσηςΠεραίωσης του Έργου από τον Επιβλέποντα το εγκεκριμένο ΕγχειρίδιοΣυντήρησης, το οποίο θα έχει συντάξει ο Κατασκευαστής,-να λάβει τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την έκδοση της ΒεβαίωσηςΠεραίωσης του Έργου από τον Επιβλέποντα το εγκεκριμένο ΕγχειρίδιοΛειτουργίας του Έργου, το οποίο θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος,- να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εργαστηριακών δοκιμών των Χώρωντου Έργου και στα Κατασκευαστικά Σχέδια κατά την περίοδο από τηνΗμερομηνία Θέσης σε Ισχύ μέχρι και δύο χρόνια μετά την έκδοση ΒεβαίωσηςΠεραίωσης του Έργου και, εφόσον χρειάζεται, μέχρι το τέλος τηςΠεριόδου Παραχώρησης.

7.6. Αμοιβή Κατασκευαστή και Επιβλέποντος

Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την πληρωμή των αμοιβών του Κατασκευαστήκαι του Επιβλέποντα, και το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα ευθύνεται για τιςεν λόγω πληρωμές παρά μόνο στην περίπτωση των Υπερσυμβατικών Εργασιών.Θα γίνουν διευθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Επιβλέπων θα εισπράττειτις αμοιβές του απευθείας με αναλήψεις (από λογαριασμό εσόδων ή με άλλοτρόπο) βάσει των Δανειακών Συμβάσεων και όχι από τον Ανάδοχο.

7.7. Βεβαίωση Ελέγχου Κατασκευής

7.7.1. Όλες οι Μόνιμες Εργασίες θα υπόκεινται στην παρακολούθηση καιτον έλεγχο του Επιβλέποντα, ο οποίος θα εκδίδει τη σχετική ΒεβαίωσηΕλέγχου Κατασκευής για κάθε τμήμα.

7.7.2. Οι Βεβαιώσεις Ελέγχου Κατασκευής θα πιστοποιούν ότι το ως άνωτμήμα των Μόνιμων Εργασιών είναι σύμφωνο με τις Προδιαγραφές και ταΚατασκευαστικά Σχέδια. Οι Βεβαιώσεις θα εκδίδονται από τον Επιβλέπονταμετά τη λήψη των σχετικών πιστοποιητικών ποιοτικούελέγχου από τονΟίκο Ποιοτικού Ελέγχου.

7.7.3. Όπου η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο Κατασκευαστής κατασκευάζει ήεκτελεί ή ετοιμάζεται να κατασκευάσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε μέροςτων Μόνιμων Εργασιών με τρόπο που δεν συμφωνείπρος τις Προδιαγραφές ήτα Κατασκευαστικά Σχέδια, θα ενημερώνει εγγράφως τονΕπιβλέποντα καιτον Ανάδοχο, αναφέροντας τους λόγους που θεμελιώνουν την άποψή της. Τοεν λόγω έγγραφο θα πρέπει να παραδίδεται εντός επτά (7) ημερών αφότουη Υπηρεσία λάβει γνώση της σχετικής παρέκκλισης ή ασυμφωνίας,

7.7.4. Ο Επιβλέπων θα έχει προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη μιαςτέτοιας ειδοποίησης από την Υπηρεσία για να αποφασίσει εγγράφως κατάπόσον θα δεχθεί ή θα απορρίψει την εν λόγω αντίρρηση και να ειδοποιήσεισχετικά με την Υπηρεσία, τον Ανάδοχο και τον Κατασκευαστή. Εάν δεχθείτην αντίρρηση θα δώσει τις σχετικές οδηγίες στον Κατασκευαστή. Εάνδεχθεί την αντίρρηση θα δώσει τις σχετικές οδηγίες στον Κατασκευαστή. Ηαπόφασή του, θα είναι δεσμευτική και εκτελεστέα εκτός εάν, και μέχριςότου, ανατραπεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου28.

7.7.5. Οιοδήποτε μέρος δικαιούται να προσφύγει κατά της ανωτέρωαπόφαση του Επιβλέποντος στη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της εν λόγωαπόφασης.

7.7.6. Ο χρόνος περαίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 καιτο κατ` αποκοπήν τίμημα της Σύμβασης Κατασκευής έχουν συμφωνηθεί βάσειτου γεγονότος ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν αναθέσει την επίβλεψη τηςκατασκευής των Εργασιών αποκλειστικά στον Επιβλέποντα. Κατά συνέπεια οισυμβαλλόμενοι θα περιορίζουν οποιεσδήποτε παραπομπές στην ΤεχνικήΕπιτροπή και οποιεσδήποτε αντιρρήσεις προς τον Επιβλέποντα, στοελάχιστο εύλογο όριο.

7.7.7. Υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο Άρθρο 7.7.6, ηυποβολή ή μη αντιρρήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τηνπαράγραφο 7.7.3 της παρούσας ή η προσφυγή ή μη στη διαδικασία ΕπίλυσηςΔιαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο καθ`οιονδήποτε τρόπο από τις κατά την παρούσα υποχρεώσεις του, ούτε θααπομειώνετι τις ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

7.8. Οποιαδήποτε παράβαση από τον Επιβλέποντα των υποχρεώσεών του πουαπορρέουν από τη Σύμβαση Επιβλέποντα δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο απόοποιεσδήποτε υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου πουαπορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

7.9. Οποιαδήποτε καθυστέρηση που οφείλεται στον Επιβλέποντα και αφοράτην εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Επιβλέποντα ή οφείλεταισε οποιαδήποτε διαφωνία του με τον Ανάδοχο ως προς την εκπλήρωση τωνυποχρεώσεων του Επιβλέποντος δεν θα απαλλάσσει καθ` οιονδήποτε τρόποτων Ανάδοχο από τις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις τουέναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

7.10. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο νακαταγγείλει τη Σύμβαση Επιβλέποντα και την αντικατάσταση τουΕπιβλέποντος σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Επιβλέπων παραβιάζειουσιώδεις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Επιβλέποντος καιτην περίπτωσηπου η παράβαση του Επιβλέποντος δεν θεραπευθεί μετά απόσχετική ειδοποίηση του Αναδόχου προς τον Επιβλέποντα σύμφωνα με τηΣύμβαση Επιβλέποντος. Σε περίπτωση διαφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου μετον Ανάδοχο ως προς το δικαίωμα του Αναδόχου να καταγγείλει τη ΣύμβασηΕπιβλέποντος θα εφαρμόζεται το Άρθρο 28 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 8

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8.1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο τηνεκτέλεση Υπερσυμβατικών Εργασιών που περιγράφονται στην παράγραφο 8.2του παρόντος άρθρου, εφ` όσον το κόστος αυτών δεν υπερβαίνει στο σύνολότους, το 5% του κατ` αποκοπή τιμήματος όπως αυτό ορίζεται στη ΣύμβασηΚατασκευής.

8.2. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σεοποιαδήποτε στιγμή μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από τηνπρογραμματισμένη περαίωση των Εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οιΥπερσυμβατικές Εργασίες δεν θα παραβλάψουν τη δομική ακεραιότητα, τηνασφάλεια ή τη δυνατότητα χρήσης της Γέφυρας ούτε θα αυξήσουν ουσιωδώςτο κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας, και ότι η εκτέλεσηαυτών των Υπερσυμβατικών Εργασιών δεν θα μεταβάλλει το ΠρόγραμμαΕργασιών καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ΥπερσυμβατικέςΕργασίες είναι συμπληρωματικές και άμεσα συνδεδεμένες με τις Εργασίεςκαι ότι οποιαδήποτε συναίνεση που απαιτείται από οποιονδήποτε από τουςΔανειστές έχει παρασχεθεί.

8.3. Οι Υπερσυμβατικές Εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν εντολήςεκτέλεσης Υπερσυμβατικών Εργασιών που θα δίδεται από το ΕλληνικόΔημόσιο προς τον Ανάδοχο.

8.4. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στοΕλληνικό Δημόσιο όταν η εν λόγω εντολή εκτέλεσης ΥπερσυμβατικώνΕργασιών δεν ικανοποιεί τους ανωτέρω περιορισμούς, εντός προθεσμίαςδεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της εντολής για εκτέλεσηΥπερσυμβατικών Εργασιών, προβάλλοντας τα επιχειρήματά του. Εάν δενυπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί προςεπίλυση στον Επιβλέποντα και οι διατάξεις των παραγράφων 7.7.4 και7.7.5 θα εφαρμόζονται κατ` αναλογία (mutatiw mutandis), ενώ οιΥπερσυμβατικές Εργασίες δεν θα αρχίζουν πριν από την απόφαση τηςΕπιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

8.5. Μετά τη λήψη οποιασδήποτε εντολής εκτέλεσης ΥπερσυμβατικώνΕργασιών από τον Ανάδοχο, ο Κατασκευαστής θα αναλάβει την υποχρέωσηεκπόνησης της σχετικής μελέτης Υπερσυμβατικών Εργασιών, η οποία θαυποβληθεί στον Ελεγκτή για έλεγχο και έγκριση καθώς και την κατασκευήτων Εργασιών αυτών υπό την εποπτεία του Επιβλέποντος, σύμφωνα με τιςΠροδιαγραφές και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που βεβαιώνονται απότον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου.

8.6. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλειστον Ανάδοχο για τις Υπερσυμβατικές Εργασίες ένα ποσό που θακαθορίζεται για την Περίοδο της Κατασκευής με βάση τις αναλύσεις τιμώνπου προσδιορίζονται στο Προσάρτημα 9 ως εξής:

(i) από την αξία των επιμετρηθεισών ποσοτήτων των εκτελεσθεισώνεργασιών

μείον

(ii) έκπτωση ποσοστού 30%

συν

(iii) ποσοστό 18% ως γενικά έξοδα και κέρδη

συν

(iv) το κόστος των μελετών

συν

(v) την αμοιβή και τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από τον Ανάδοχο στονΕπιβλέποντα και στον Ελεγκτή σε σχέση με τις εν λόγω ΥπερσυμβατικέςΕργασίες.

8.7. Σε περίπτωση που οποιο(α)δήποτε τμήμα(τα) των ΥπερσυμβατικώνΕργασιών δεν καλύπτεται(τονται) από τις ανωτέρω αναλύσεις τιμών, τοπληρωτέο ποσό για κάθε τμήμα των Υπερσυμβατικών Εργασιών θαπροσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85, καισύμφωνα με τις τρέχουσες βασικές τιμές για την περίοδο εκτέλεσης τωνεργασιών.

Στον υπολογισμό της τιμής για κάθε τμήμα των Υπερσυμβατικών Εργασιώνθα περιλαμβάνει επιπλέον ποσοστό 18%.

8.8. Η δαπάνη για Υπερσυμβατικές Εργασίες θα καταβάλλεται από τοΕλληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο σε δραχμές επί τη βάσει μηνιαίων πληρωμώνπου θα εγκρίνονται από τον Επιβλέποντα, εκτός εάν συμφωνηθείδιαφορετικά.

8.9. Οι Υπερσυμβατικές Εργασίες που θα είναι εκτός του πλαισίουρυθμίσεως των ανωτέρω παραγράφων 8.6 και 8.7 απαιτούν νέα συμφωνία υπόόρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχουκαι με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των Δανειστών.8.10. Ολες οι εγγυήσεις που δίδονται και όλες οι υποχρεώσεις πουαναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο, σε σχέση με τις Εργασίες οι οποίεςπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης θα ισχύουν και για τιςεκτελεσθείσεςΥπερσυμβατικές Εργασίες.

ΆΡΘΡΟ 9

ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

9.1. Γνώση των Συνθηκών των Χώρων του Έργου – Ανάληψη Ευθύνης

Ο Ανάδοχος δηλώνει και αποδέχεται ότι:

(i) Έχει λάβει υπόψη του τη φύση των κλιματολογικών, υδρολογικών,γεωφυσικών και γενικών συνθηκών των Χώρων του Έργου, τη φύση του εδάφουςκαι του υπεδάφους, του θαλάσσιου βυθού και των υποθαλάσσιων συνθηκών,τη μορφή και τη φύση των Χώρων του Έργου και το είδος και τις ποσότητεςτων υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση τωνΕργασιών καθώς και τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.

(ii) Όλα τα γεωφυσικά και γεωτεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίεςσχετικά με την περιοχή και τους Χώρους του Έργου, που χορηγήθηκαν από ήγια λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, δόθηκαν μόνο για ενημερωτικούςσκοπούς, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι δόθηκε οποιαδήποτε εγγύηση ήδιαβεβαίωση αναφορικά με την ακρίβεια και την πληρότητά τους και οΑνάδοχος είναι υπεύθυνος για εκείνες τις περαιτέρω έρευνες, τις οποίεςαυτός μπορεί να θεωρήσει ενδεχομένως ως απαραίτητες ή κατάλληλες.

(iii) Έχει λάβει υπόψη του την καταλληλότητα των μέσων πρόσβασης καιτων δικαιωμάτων πρόσβασης από και προς τους Χώρους του Έργου, τηδιαθεσιμότητα υλικών από πηγές στην Ελλάδα και διεθνώς, τηδιαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, την ύπαρξη εγκαταστάσεωνεξυπηρέτησης κοινού στους Χώρους του Έργου ή κοντά σε αυτούς, οι οποίεςείναι ορατές ή με ακρίβεια σημειωμένες στα Σχέδια, την καταλληλότητακαι τη συμβατότητα των Χώρων του Έργου για την εκτέλεση ΠροσωρινώνΕργασιών και, γενικότερα, τους οποιουσδήποτε κινδύνους και περιστατικάπου θα μπορούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες και ευλόγως να θεωρηθούν ωςαναμενόμενα.

9.2. Επικίνδυνα Υλικά

Σε περίπτωση ανακάλυψης βομβών, επικινδύνων ή τοξικών ή μολυσμένωνυλικών στους Χώρους του Έργου, ο Ανάδοχος (αφού ενημερώσει αμέσως τοΕλληνικό Δημόσιο ώστε αυτό να επιληφθεί σχετικά με αποκλειστική δαπάνητου), θα λάβει όλα τα προληπτικά ή άλλα μέτρα που είναι απαραίτητακαι/ή απαιτούνται από το νόμο ή έχουν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη,ούτως ώστε να απομακρυνθούν ή να εξουδετερωθούν και να τηρηθεί τοΠρόγραμμα Εργασιών. Εάν οι Εργασίες καθυστερήσουν συνολικά γιαπερισσότερες από πέντε (5) ημέρες λόγω μιας τέτοιας ανακάλυψης ή/καιτων λαμβανόμενων προληπτικών μέτρων ή μέτρων εξουδετέρωσης, η προθεσμίαπεραίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η ΠερίοδοςΠαραχώρησης θα παραταθούν κατά το χρόνο που αντιστοιχεί στην εν λόγωκαθυστέρηση. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτεπρόσθετα έξοδα που πιστοποιούνται από τον Επιβλέποντα ως πληρωτέα στονΚατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής λόγω μιας τέτοιαςανακάλυψης, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και έξοδα του Ελεγκτή καιτου Επιβλέποντος, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και(χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθεπερίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακούμηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωσηδιαφοράς ως προς οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται προςεπίλυση στην Επιτροπή κατά τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου28, εντός επτά (7) ημερών από τη γέννηση της αξίωσης πληρωμής σύμφωναμε το παρόν Άρθρο.

9.3. Γραμμές Υψηλής Τάσης

Με την επιφύλαξη της αντικατάστασης εκ μέρους του Αναδόχου τωνυποθαλάσσιων καλωδίων ρεύματος σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασιών και το Άρθρο 9.5, το Ελληνικό Δημόσιο θα αντικαταστήσει και θα μετατρέψειεντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης τηςαντικατάστασης όλες τις εναέριες γραμμές υψηλής τάσης στους Χώρους του Έργου σε υπόγειες χωρίς καμία επιβάρυνση του Αναδόχου.

9.4. Λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας

Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας που βρίσκονταιπάνω, μέσα ή κάτω από τους Χώρους του Έργου και στο μέτρο που αυτάεμποδίζουν την κατασκευή και/ή τη λειτουργία των Εργασιών και/ή σεπερίπτωση που η κατασκευή και/ή λειτουργία των Εργασιών θέτουν σεκίνδυνο την ακεραιότητά τους, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι αυτά θατοποθετηθούν, απομακρυνθούν και επανατοποθετηθούν χωρίς καμμιάεπιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου ή του σχετικού Οργανισμού ΚοινήςΩφέλειας και το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι η αρμόδια ΔημόσιαΥπηρεσία ή Οργανισμός Κοινής Ωφελείας θα παράσχει στον Ανάδοχο κάθεβοήθεια που απαιτείται σχετικά, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης γηςή δικαιωμάτων διέλευσης αν και όποτε αυτό απαιτηθεί. Από τα ανωτέρωεξαιρείται η δαπάνη για την αγορά ακινήτου προς απόκτηση δικαιώματοςδιέλευσης ή δικαιώματος χρήσης τεχνογνωσίας (royalties) για τηνεπανατοποθέτηση γραμμών ή σωλήνων, η οποία δαπάνη δεν θα βαρύνει τονΑνάδοχο αλλά θα επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

9.5. Υποθαλάσσια Ηλεκτρικά Καλώδια

Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει με δαπάνες του σε νέα θέση κοντά στηχάραξη της Γέφυρας όλα τα υποθαλάσσια ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με τιςδιατάξεις της Σύμβασης Κατασκευής.

9.6. Άδειες

Για όλες τις ανωτέρω εργασίες απομάκρυνσης, εγκατάστασης ήαντικατάστασης ο Ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη και θα υποβάλει ή θαμεριμνήσει για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων συνοδευόμενων απότα αναγκαία έγγραφα προς τις σχετικές Αρμόδιες Αρχές ή ΟργανισμούςΚοινής Ωφελείας με σκοπό την έκδοση των απαιτούμενων Αδειών.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα χορηγήσει ή θα μεριμνήσει για την χορήγησηαυτών των Αδειών και η Υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο στη λήψη όλωντων απαιτούμενων Αδειών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5.6 καιεντός των προθεσμιών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Άρθρο. Ταδικαιώματα και τα μέσα θεραπείας που αναφέρονται στην παράγραφο 5.6 θαέχουν εφαρμογή σε περίπτωση καθυστέρησης της έκδοσης οποιασδήποτε Άδειας, είτε αυτή η Άδεια ζητείται κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδοείτε κατά την Περίοδο Κατασκευής.

ΆΡΘΡΟ 10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

10.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα εξασφαλίζει ότι ο Κατασκευαστής θα τηρείόλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια τωνΕργασιών, καθ` όλη τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής Περιόδου και τηςΠεριόδου Κατασκευής και μετά την περαίωσή τους κατά τη διετή περίοδοεγγύησης.

10.2. Οχλήσεις

Ο Ανάδοχος δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες σε πρόσωπα ήπράγματα που συνιστούν αναπότρεπτο αποτέλεσμα της εκτέλεσης τωνεργασιών σύμφωνα με το νόμο ούτε για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, όπωςαπώλεια κέρδους, απώλεια χρήσης κ.λπ., ούτε για οχλήσεις ή βλάβη ήμείωση αξίας που προκλήθηκαν σε τρίτους ή γειτονικούς ιδιοκτήτες ήμισθωτές ή στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός εάν η εν λόγω απώλεια ή ζημίααπορρέει από παράβαση όρων της παρούσας Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

10.3. Υπερωρίες-Νυκτερινή Εργασία-Εργασία κατά τη διάρκεια Αργιών ήΕορτών

Ο Ανάδοχος και ο Κατασκευαστής μπορούν κατά την ΠροπαρασκευαστικήΠερίοδο και την Περίοδο Κατασκευής να εργάζονται υπερωριακά ή κατά τηδιάρκεια της νύχτας ή με εναλλασσόμενες βάρδιες καθώς και τη διάρκειααργιών ή εορτών, με την επιφύλαξη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας,εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν τις ώρες απασχόλησης τωνεργαζομένων. Οι σχετικές Άδειες θα θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί υπότον όρο της υποβολής των σχετικών γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές.

10.4. Συνεργασία με άλλους Εργολάβους

Ο Ανάδοχος θα διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από άλλους Εργολάβουςπου ενδεχόμενα εκτελούν εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του Έργου (έξωαπό τους Χώρους των Έργων ) για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ήΟργανισμών Κοινής Ωφέλειας και θα τους επιτρέπει εύλογη πρόσβαση στουςΧώρους του Έργου για τους σκοπούς του Έργου, στο μέτρο που δενπαρεμποδίζονται, καθυστερούν ή καθίστανται πιο δαπανηρές οι Εργασίες.Το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει ώστε να περιληφθεί στις συμβάσεις μετους Εργολάβους του αντίστοιχος όρος για τη μη δημιουργία κωλυμάτωνστον Ανάδοχο ή τον Κατασκευαστή.

10.5. Διευκόλυνση της Κυκλοφορίας-Μέτρα Προστασίας του Κοινού

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει καθ` όλη τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευήςμε δικές του δαπάνες και με την αναγκαία σύμπραξη του ΕλληνικούΔημοσίου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση ή εκτροπήτης κυκλοφορίας ή τη χρησιμοποίηση παρακαμπτήριων οδών και την προςτούτο απαιτούμενη σηματοδότηση με κατάλληλες πινακίδες ή και άλλα μέσακαθώς και την προειδοποίηση του κοινού και των διερχομένων οχημάτων απόενδεχομένους κινδύνους που σχετίζονται με τις Εργασίες.

10.6. Ηλεκτροδότηση-Τηλεφωνικές συνδέσεις

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ηλεκτροδότησητων Προσωρινών Εργασιών και των Χώρων του Έργου, όπου και εάν τούτοαπαιτείται, καθώς και την εξασφάλιση τηλεφωνικών συνδέσεων, όπου καιόπως απαιτείται, με την αναγκαία συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου, όπουκαι εφ` όσον αυτή απαιτείται. Όλες οι απαιτούμενες Άδειες και εγκρίσειςθα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5.6. της παρούσας,και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται εκεί. Τα δικαιώματα και τα μέσαθεραπείας που αναφέρονται στο Άρθρο 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε περίπτωσηκαθυστέρησης στην έκδοση οποιασδήποτε Άδειας.

10.7. Προσωπικό Κατασκευαστή

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Επιβλέποντα εντός 100 ημερών από τηνΗμερομηνία Θέσης σε Ισχύ κατάλογο των στελεχών του Κατασκευαστή που θακατέχουν τις διευθυντικές (managerial) θέσεις ή θέσεις προϊσταμένων καιτων αντίστοιχων προσόντων τους. Ο κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται ότανκαι όπως απαιτείται. Ο Επιβλέπων θα έχει τη δυνατότητα να ζητεί τηναπομάκρυνση από τους Χώρους του Έργου μέλους του εν λόγω προσωπικού γιαλόγους που οφείλονται σε πταίσμα ή αμέλειά του.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα πρόσβασης και επίσκεψης των Χώρων του Έργου προς άσκηση όλων των δικαιωμάτων του ελέγχου και παρακολούθησηςτης τήρησης των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας. Στις περιπτώσεις πουτα ανωτέρω δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς τη βοήθεια τουΚατασκευαστή, του Ελεγκτή, του Επιβλέποντος ή του Αναδόχου, η Υπηρεσίαθα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο την επικείμενη επίσκεψή της.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εκδώσει ή να μεριμνήσει για τηνέκδοση των απαιτούμενων θεωρήσεων και αδειών διαμονής και εργασίας γιατους μη Έλληνες διευθυντές (managers), προϊσταμένους και διοικητικόπροσωπικό του Κατασκευαστή, το δε χρονικό όριο για την έκδοση καθεμίαςαπό αυτές θα είναι δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

10.8. Γραφείο και στους Χώρους του Έργου και πρόσθετες Διευκολύνσεις

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Επιβλέποντα,τους αναγκαίους χώρους γραφείου στους Χώρους του Έργου και τις λοιπέςδιευκολύνσεις που περιγράφονται στο Προσάρτημα 7, σύμφωνα με τη ΣύμβασηΕπιβλέποντος.

Ο Ανάδοχος θα θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας τις απαραίτητεςδιευκολύνσεις προκειμένου αυτή να ασκεί τα δικαιώματα και υποχρεώσειςτης σύμφωνα με την παρούσα.

10.9. Λοιπές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της τήρησης ή της φροντίδας για τηντήρηση από τον Κατασκευαστή όλων των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειαςγια την ασφάλεια των εργαζομένων και των λοιπών υποχρεώσεων πουαπορρέουν από την νομοθεσία, εκτός εάν προβλέπεται οποιαδήποτε σχετικήαπαλλαγή ή εξαίρεση στην παρούσα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι τουΕλληνικού Δημοσίου για την παράβαση των ανωτέρω Κανονισμών Υγιεινής καιΑσφάλειας και άλλων απαιτήσεων του νόμου.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα περιλάβει στοσύστημα ποιότητας ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων,στο οποίο θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια.Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Άρθρου καιτων Άρθρων 6 και 7, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα έχει τη διακριτικήευχέρεια της οργάνωσης των Εργασιών και των Χωρών του Έργου, τωνμεθόδων και των τεχνικών κατασκευής, της συχνότητας και της διαίρεσηςτων Εργασιών σε διαδοχικές φάσεις, της επιλογής υπεργολάβων, τηςκατανομής των Εργολάβων, του καθορισμού των επιπέδων διευθυντικού καιεργατικού προσωπικού και της κατανομής των εργασιών και του αριθμούβαρδιών.

ΆΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

11.1 Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι ο Κατασκευαστήςθα διορίσει Οίκο ΠοιοτικούΕλέγχου διεθνούς κύρους και με πείρα σε παρόμοια έργα, με τον οποίο θασυνεργάζεται ο Κατασκευαστής για την κατάρτιση και εφαρμογή ενόςσυστήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τηδιαδικασία ISO 9001. Ο διορισμός του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου και ητυχόν αντικατάσταση του θα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση τηςΥπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ώστε ο Κατασκευαστής να χορηγήσειστην Υπηρεσία αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του Κατασκευαστή και τουΟίκου Ποιοτικού Ελέγχου. Εάν η Υπηρεσία έχει λόγους να θεωρηθεί ότι οιόροι της σύμβασης δεν προβλέπουν την άσκηση από τον Οίκο ΠοιοτικούΕλέγχου όλων των καθηκόντων και λειτουργιώντου δυνάμει της παρούσαςκαι της Σύμβασης Κατασκευής, θα πληροφορεί σχετικά εγγράφως τονΕπιβλέποντα και τον Ανάδοχο, αιτιολογώντας τη γνώμη της. Η γνωστοποίησηθα δίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τουαντιγράφου της εν λόγω σύμβασης καιεν συνέχεια τα Άρθρα 7.7.4 και7.7.5 θα εφαρμόζονται αναλόγως (mutatis mutandis)

11.2. Ποιοτικός Έλεγχος

Ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και τιςυποχρεώσεις που αναμένονται από έναν ανεξάρτητο οίκο ποιοτικού ελέγχουσύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.

Ενδεικτικά, ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου:

– θα αναθεωρεί, ελέγχει και πιστοποιεί τα εγχειρίδια διασφάλισηςποιότητας και ποιοτικού ελέγχου,

– θα παρακολουθεί τη διασφάλιση της ποιότητας και θα προσυπογράφειοποιοδήποτε έγγραφο υποβάλλεται και σχετίζεται με τον ποιοτικό έλεγχο(από άποψη ποιότητας, επάρκειας, καταλληλότητας και συμβατότητας) τωνΜόνιμων Εργασιών,

– θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση καθ`όλη τη διάρκεια τηςΚατασκευαστικής Περιόδου να ελέγχει την εφαρμογή από τον Κατασκευαστήτου συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου καθώς καιτην εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διαδικασίαδειγματοληψίας.

11.3. Αμοιβές του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου

Η πληρωμή των αμοιβών του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνεται στιςσυμβατικές υποχρεώσεις του Κατασκευαστή και δεν επιβαρύνει το ΕλληνικόΔημόσιο.

11.4. Υποχρεώσεις Κατασκευαστή

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου δενθα απαλλάσσουν τον Ανάδοχο και τον Κατασκευαστή από τις υποχρεώσεις τουςγια την προετοιμασία και οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματοςδιασφάλισης ποιότητας και την τήρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχουούτε θα τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση εκτέλεσης των ΜονίμωνΕργασιών σύμφωνα με τις Προδιαγραφές.

11.5. Σχέδιο Ποιότητας

Το εγκεκριμένο από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου σχέδιο διασφάλισηςποιότητας και ποιοτικού ελέγχου θα κοινοποιηθεί στον Επιβλέποντα προςσχολιασμό και έγκριση. Ο Επιβλέπων στη συνέχεια θα διαβιβάζει το ενλόγω εγχειρίδιο στην Υπηρεσία για σχόλια και παρατηρήσεις. Σε περίπτωσηπου θα υπάρξουν σχόλια ή αντιρρήσεις της Υπηρεσίας για σχόλια καιπαρατηρήσεις. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν σχόλια ή αντιρρήσεις τηςΥπηρεσίας βάσει των οποίων παρατηρείται μη συμμόρφωση ή μη τήρηση τουISO 9001, θα έχει εφαρμογή κατ`αναλογία (mutatis mutandis) η διαδικασίαπου εκτίθεται στα Άρθρα 7.7.3. έως 7.7.7. Εάν δεν υπάρξουν σχόλια ήαντιρρήσεις από την Υπηρεσία εντός ενός μηνός από την ανωτέρω υποβολή,το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας θα θεωρείται οριστικά εγκεκριμένο.

11.6. Εργαστήρια

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη φροντίδα για την συγκρότηση από τονΚατασκευαστή και την επί τόπου εγκατάσταση στους Χώρους του Έργουκατάλληλου και πλήρους εξοπλισμού εργαστηρίου για την εκτέλεσηδειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου για δείγματα εδάφους, αδρανή υλικά,τσιμέντα και σκυρόδεμα. Η καταλληλότητα εργαστηρίου των Χωρών του Έργου θα επαληθευθεί από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου.

Ο Ανάδοχος θα λάβει την έγκριση του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου για τηχρησιμοποίηση άλλων εξωτερικών εργαστηρίων για την πραγματοποίησηπεραιτέρω αναγκαίων δοκιμών και ελέγχων.

11.7. Ευθύνη Αναδόχου

11.7.1. Η Εκτέλεση των Μονίμων Εργασιών και ο έλεγχος τους από ΟίκοΠοιοτικού Ελέγχου δεν θα απαλλάσσεικαθ` οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο απότις ευθύνες και υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμειτης παρούσας.

11.7.2. Οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης ποιοτικού ελέγχουαπό τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από καμίααπό τις υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει τηςπαρούσας.

11.7.3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση που προκαλείται από τον ΟίκοΠοιοτικού Ελέγχου σε σχέση με την εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωσητων υποχρεώσεων του δυνάμει της σύμβασης ποιοτικού ελέγχου ήοποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου και τουΚατασκευαστή σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΟίκουΠοιοτικού Ελέγχου δεν θα αποτελεί αιτία απαλλαγής του Αναδόχου απόοποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 12

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

12.1. Ο Ανάδοχος δεν θεωρείται από φορολογικής απόψεως τεχνικήεταιρεία και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματοςτεχνικών εταιρειών,

12.2.(α) `Όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται απότον Ανάδοχο, η εξασφάλιση τους καιη πληρωμή τόκων επ`αυτώναπαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε φόρο (συμπεριλαμβανομένου τουειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και της εισφοράς του ν. 128/1975(ΦΕΚΑ Α`178), όπως εκάστοτε ισχύουν), τέλη χαρτοσήμου, εισφορά,δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ήάλλων Αρμοδίων Αρχών ή Δημοσίων Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν οι συμβάσειςαυτές έχουν συναφθείστην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οποιαδήποτε τόκοιεπί των εν λόγων δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται από αλλοδαπέςτράπεζες ή αλλοδαπούς οργανισμούς ή τους μετόχους του Αναδόχου που δενδιατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Άρθρο 100 τουν. 2238/1994, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή φόρου εισοδήματος,ανεξαρτήτως του εάν υφίσταται ή όχι διμερής σύμβαση περί αποφυγήςδιπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας στην οποία έχει τηνέδρα της η επιχείρηση που δίδει το δάνειο ή την πίστωση,

(β) `Όλες οι συμβάσεις, οποιουδήποτε είδους ή φύσεως,συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών,των συμβάσεων υποκατάστασης, μεταβίβασης ή εκχώρησης στις οποίεςσυμβάλλεται ο Ανάδοχος ή οι μέτοχοί του, ο Κατασκευαστής ή τα μέλη του,περιλαμβανομένης και της υποκατάστασης των Δανειστών σύμφωνα με τουςόρους του Άρθρου 26 της παρούσας, προς εκτέλεση υποχρεώσεων ή άσκησηδικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή τη ΣύμβασηΚατασκευής, απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη χαρτοσήμου, φόρους,εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσεως υπέρ τουΕλληνικού Δημοσίου ή γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου,

(γ) Η παραλαβή του `Έργου μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης πουπροβλέπεται στο Άρθρο 16 της Σύμβασης Παραχώρησης απαλλάσσεταιαντικειμενικά από την καταβολή φόρων μεταβίβασης και οποιωνδήποτε άλλωνφόρων, τελών, αμοιβών ή επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ήοποιουδήποτε τρίτου,

(δ) Ο Ανάδοχος δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο τουφόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά, εργασίεςκαι υπηρεσίες που παρέχονται στον Ανάδοχο κατά το μέτρο που ο φόροςπροστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόροπροστιθέμενης αξίας. Για την εφαρμογή των διατάξεων του φόρουπροστιθέμενης αξίας το `Έργο και κάθε συναφής προς το σκοπό αυτό παροχήαγαθών, εργασιών, υπηρεσιών ή παρεμπιπτόντων έργων θεωρούνται ως ενιαίοεπενδυτικό αγαθό.

(ε) Κατά το μέτρο που οφείλεται στον Ανάδοχο οποιαδήποτε επιστροφήχρημάτων, λόγω του ότι ο Ανάδοχος κατέβαλε φόρο προστιθέμενης αξίας, ηεπιστροφή αυτή γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής εκμέρους του Ανάδοχου της σχετικής αίτησης περί επιστροφής του φόρουαυτού. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο ήστον Κατασκευαστή για κάθε καθυστερημένη επιστροφή του φόρουπροστιθέμενης αξίας τόκο υπερημερίας επί του ποσού του προς επιστροφήφόρου, υπολογιζόμενου αυτό και συμπεριλαμβάνοντας την πρώτη ημέρα πουακολουθεί μετά την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησηςεπιστροφής, με επιτόκιο που καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τηνΕγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 105 7005/4547-19-0016/1132της 11ης Μαΐου 1995, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

στ) Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Αναδόχου δύνανται ναμεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων,χωρίς χρονικό περιορισμό.

ζ) Το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα περιλαμβάνει το κόστος τηςΣύμβασης Κατασκευής, συμπεριλαμβανόμενου του αρχικού κόστους τουσυνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστους και δαπάνη κάθεφύσεως, περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατασκευής, με τηνοποία επιβαρύνθηκε ο Ανάδοχος πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής,θα αποσβέννυται, κατ`επιλογή του Αναδόχου, είτε με τη σταθερή μέθοδο,καθ`όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είτε με τη μέθοδο πουπροβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α`178)με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του ν. 1892/1990(ΦΕΚ Α`101) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφοαυτή.

Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης, ο Ανάδοχοςδικαιούται με δήλωσή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που κοινοποιείται στηναρμόδια Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών,οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης του `Έργου,να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 8του Άρθρου 26 του ν. 2093/1992.

η) Οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο μετά τηνέκδοση της Βεβαιώσης Περαίωσης, αποσβέννυται είτε στη χρήση εντός τηςοποίας πραγματοποιήθηκε είτε με την σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

12.3. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Άρθρου 4 της παρούσας Σύμβασης πουκαταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο καθώς και η αξία καιοι δαπάνες για την εκτέλεση Υπερσυμβατικών Εργασιών σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων,παρακράτηση φόρου εισοδήματος, άλλο φόρο ή σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

12.3.1. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου υπόκεινταικατ` έτος σε απόσβεση για την Περίοδο Λειτουργίας, σύμφωνα με το εδάφιο(ζ) της παραγράφου 12.2. του παρόντος Άρθρου, μαζί με την απόσβεση τουσυνολικού κόστους της επένδυσης.

Η ως άνω απόσβεση της Χρηματοδοτικής Συμβολής υπόκεινται σε φόροεισοδήματος εκτός εάν μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασίαΑποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής.

12.3.2. Το Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής δεν θα υπερβεί το 25%(εικοσιπέντε τοις εκατό) της συνολικής Χρηματοδοτικής Συμβολής.

Θα διανέμεται στο σύνολό του εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ετών απότης ενάρξεως της Περιόδου Λειτουργίας ή και συντομότερα εφόσον ηοικονομική κατάσταση του Αναδόχου το επιτρέπει, της διανομής αυτήςυποκείμενης σε φόρο εισοδήματος.

12.3.3. Για τον σκοπό του υπολογισμού της επίτευξης ή μη του ROE του Άρθρου 22.2. θα λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε αδιανέμητο ποσό τουΑποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής, που υφίσταται κατά τον χρόνο τουυπολογισμού του ROE.

12.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού δικαίου, οκατασκευαστικός εξοπλισμός που εισάγεται από τρίτη χώρα εκτόςΕυρωπαϊκήςΈνωσης από τον Ανάδοχο, τον Κατασκευαστή ή τους Εργολάβουςμε τους οποίους αυτοί συμβάλλονται,προς το σκοπό να χρησιμοποιηθείγιατις ανάγκες του Έργου, δεν υπόκειται σε δασμούς, τέλη, βάρη και σε φόροπροστιθέμενης αξίας, υπό την προϋπόθεση της επανεξαγωγής του ηεπιστροφής του στη χώρα προέλευσης, όταν πλέον δεν θα απαιτείται ηχρήση του για την κατασκευή ή συντήρηση του Έργου.

12.5. Το τμήμα του Κόστους της Σύμβασης Κατασκευής που αφοράπρομήθεια αγαθών και προμήθεια ή παροχή εξοπλισμού που εισάγεται ήμεταφέρεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εργασίες ήυπηρεσίες που εκτελούνται εκτός Ελλάδος και οι οποίες προσδιορίζονταιστο Προσάρτημα Ε της Σύμβασης Κατασκευής (Ανάλυση Κόστους Κατασκευής)δύναται να εκτελεσθεί από κοινοπραξία ή κοινοπραξίες, που έχουν τηνέδρα τους εκτός Ελλάδος. Οι ανωτέρω κοινοπραξία, ή κοινοπραξίεςδικαιούνται να τιμολογήσουν για τις ανωτέρω παροχές, εργασίες ήυπηρεσίες απευθείας τον Ανάδοχο. Το εισόδημα της ως άνω κοινοπραξίας,ή κοινοπραξιών δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στηνΕλλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβασηαποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας στην οποίαέχουν την έδρα τους οι ανωτέρω κοινοπραξία ή κοινοπραξίες.

12.6. Ο Κατασκευαστής και τα μέλη του φορολογούνται επί τη βάσει τουσυντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τεχνικών επιχειρήσεων εκτελουσώνδημόσια τεχνικά έργα, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 τουν. 2238/1994. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Κατασκευαστής και τα μέλη τουθεωρούνται ως ο Κύριος Εργολάβος του Ελληνικού Δημοσίου. ΟΚατασκευαστής υπό την ως άνω ιδιότητα του δύναται περαιτέρω να αναθέτειτην εκτέλεση μέρους των εργασιών σε άλλη(ες) κοινοπραξία ήκοινοπραξίες, περιλαμαβανομένων αυτών της ανωτέρω παραγράφου 12.5, υπότους όρους του άρθρου 34 του ν. 2338/1994 χωρίς η ανάθεση αυτή ναθεωρείται υπεργολαβίας.

ΆΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σε όλη τη διάρκεια της ΠεριόδουΠαραχώρησης να συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις του ΚΜΕ(Κανονισμός Μελετών Ερευνών) για την προστασία του περιβάλλοντος, πουαποτελούν μέρος των Προδιαγραφών, καθώς και προς την ισχύουσα κατά τηνημέρα της υπογραφής νομοθεσία τη σχετική με την προστασία τουπεριβάλλοντος. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση κατά το ωςάνω διάστημα να συμμορφώνεται εξ ολοκλήρου προς το περιεχόμενο τηςΑπόφασης 67731/15.9.1993 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, καιΔημοσίων `Έργων  για την “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Έργο ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου που βρίσκεται στην περιοχή των νομών Αχαΐας καιΑιτωλοακαρνανίας”, με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις:

– Οι μετρήσεις θορύβου που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (δ) 3 και4 της ανωτέρω Απόφασης θα διενεργηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο,

– Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει ηχοπετάσματα κατά μήκος των οδώνπρόσβασης που βρίσκεται εντός των ορίων της Γέφυρας όπως αναφέρονταιστην παράγραφο (δ) 5 της ως άνω Απόφασης, εάν οι σχετικές μετρήσειςδείξουν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο,

– Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στοΕλληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια τηςΚατασκευαστικής Περιόδου ετήσια έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαραγράφου (δ) 9 της ανωτέρω Απόφασης, η οποία θα περιγράφει τα μέτραπου έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και εκείνατα οποία ο Ανάδοχος σχεδιάζει για το επόμενο έτος,

– Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το κόστος και θατον αποζημιώνει για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από την εφαρμογήοποιωνδήποτε μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που μπορούν νααπαιτηθούν συνεπεία οποιοσδήποτε τροποποίησης της ανωτέρω Απόφασης(σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της Απόφασης αυτής) ή/και κατ`εφαρμογή του Άρθρου 17(1) (β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης69269/5387/90 ή/και ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε αλλαγής στις απαιτήσεις ήσε περίπτωση πρόσθετων απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον.Εξυπακούεται ότι το επιπλέον κόστος του Αναδόχου για τη συμφωνία τηςΟριστικής Μελέτης προς τον ΚΜΕ και τη συμμόρφωση του Αναδόχου προς όλητην περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει κατά τον χρόνο της υπογραφήςτης παρούσας δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο δικαίωμα οποιασδήποτε πληρωμήςή απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

13.2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέρω Απόφασης, τηςπαρούσας Σύμβασης και του νόμου που την κυρώνει, ο Ανάδοχος, σε κάθεπερίπτωση αναλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

– να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς καιοι υπεργολάβοι του δεν θα ρυπαίνουν το θαλάσσιο χώρο, ούτε θααπορρίπτουν στη θάλασσα προϊόντα εκσκαφής ή βυθοκροτήματα που περιέχουνμολυσματικές ή και τοξικές ουσίες ή ρυπαντές, στερεά ή υγρά απόβλητατων εγκαταστάσεων τωνΧώρων του Έργου, ή άχρηστα υλικά ή κατάλοιπαπετρελαιοειδών, ή των παντός τύπου πλωτών μέσων ή και απόβλητα(ρινίσματα, απολεπίσματα κλπ) έτοιμων κατασκευών, ή τοξικές ουσίες,διαλυτές ή μη, ή απόβλητα με παθογόνες ουσίες,

– να εξασφαλίσει ότι τόσο ό ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής, καθώς καιοι υπεργολάβοι του μετά την ολοκλήρωση της Γέφυρας, θα επαναφέρουν τουςΧώρους του Έργου και τους υπόλοιπους Έργοταξιακούς Χώρους, τους οποίουςέχει χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, στην προτέρα κατάσταση ή αντίστοιχηπρος αυτήν ή στην μορφή που θα έχει καθορισθεί στην σχετική εγκεκριμένημελέτη,

– να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς καιοι υπεργολάβοι του θα χρησιμοποιούν εκρηκτικά μόνο για τις ανάγκες τωνΕργασιών και λατομικών εργασιών, όπου είναι απολύτως αναγκαίο καικατόπιν Αδείας που θα χορηγείται εντός μηνός από την υποβολή πλήρωςτεκμηριωμένης με έγγραφα αιτήσεως από τον Ανάδοχο. Οι διατάξεις του Άρθρου 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε σχέση με οποιαδήποτε συναφή καθυστέρησηστην έκδοση της σχετικής Άδειας.

13.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι τόσο ό ίδιος όσο καιο Κατασκευαστής καθώς και οι υπεργολάβοι του θα λάβουν τα κατάλληλαμέτρα για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντοςκατά τη χρήση ή τη μεταφορά του μηχανικού τους εξοπλισμού, ώστεοποιαδήποτε ζημία ή ενόχληση να περιορίζεται στο ελάχιστο εύλογο όριοή/και σ` αυτό και αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της εκτέλεσης τωνΕργασιών.

13.4. Ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί προς όλες οιπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις του σε σχέση με το Έργο υπό την προϋπόθεσηότι τηρεί τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Άρθρου καισυμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία τουπεριβάλλοντος που ίσχυαν κατά το χρόνο της υπογραφής της ΣύμβασηςΠαραχώρησης.

ΆΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

14.1. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα κατάλληλα και διαθέσιμα μέτρα για ναμειώσει την παρεμπόδιση και τους περιορισμούς της ναυσιπλοΐας στο στενόστο ελάχιστο εύλογα απαραίτητο μέτρο και θα διατηρήσει την ασφαλήδιέλευση πλοίων κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο, την ΠερίοδοΚατασκευής καθώς και κατά την Περίοδο Λειτουργίας. Προς τον σκοπό αυτόθα υποχρεώσει τον Κατασκευαστή να τηρεί στις διατάξεις της ΣύμβασηςΚατασκευής και όπου τούτο απαιτείται θα υποβάλλει αίτηση για την έκδοσητων κατάλληλων Αδειών με τη συνδρομή της Υπηρεσίας. Η προθεσμία των δύομηνών που αναφέρεται στο Άρθρο 5.6 της παρούσας θα έχει εφαρμογή γιατην έκδοση Αδειών που ζητούνται κατά τη διάρκεια της ΠροπαρασκευαστικήςΠεριόδου, της Περιόδου Κατασκευής και της Περιόδου Λειτουργίας και οιδιατάξεις του Άρθρου 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε περίπτωση καθυστέρησηςκατά την έκδοση αυτή.

ΆΡΘΡΟ 15

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΆΔΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

15.1. Με την ουσιαστική περαίωση των Μόνιμων Εργασιών, οΚατασκευαστής με έγγραφη γνωστοποίηση του που κοινοποιείται προδεκαπέντε (15) ημερών καλεί στον Ανάδοχο, την Υπηρεσία, τον Επιβλέποντακαι τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 28 τηςπαρούσας να επιθεωρήσουν τις Εργασίες προκειμένου να διαπιστώσουν τηνουσιαστική περαίωσή τους.

15.2. Η διαδικασία βεβαίωσης της ουσιαστικής περαίωσης των Εργασιώνδιαρκεί κατ` ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, οΕπιβλέπων, ο Ανάδοχος, η Υπηρεσία και η Τεχνική Επιτροπή, παρουσία τουΚατασκευαστή, θα επιθεωρούν τις Μόνιμες Εργασίες προκειμένου ναελέγξουν ότι αυτές ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν και ότι η Γέφυρα είναιέτοιμη να τεθεί σε λειτουργία και αν είναι ασφαλής για τους Χρήστες.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο Κατασκευαστής δύναται ναπροβαίνει σε μικρής έκτασης εργασίες.

Η διαδικασία βεβαίωσης περαίωσης του Έργου περιλαμβάνει και τιςδοκιμασίες ενεργού φόρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας, η Υπηρεσία και ο Ανάδοχοςμπορούν να υποβάλλουν στον Επιβλέποντα τις σχετικές παρατηρήσεις τους.Κατά το πέρας της ανωτέρω περιόδου των τριάντα (30) ημερών (καιανεξάρτητα από το κατά πόσον τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπαέχουν παραστεί σε οποιαδήποτε ή όλες τις επιθεωρήσεις ή/και έχουνυποβάλλει παρατηρήσεις) ο Επιβλέπων θα πληροφορήσει τον Ανάδοχο, τονΚατασκευαστή, και την Υπηρεσία κατά πόσον ή όχι, κατά τη γνώμη του, οιΜόνιμες Εργασίες έχουν ουσιωδώς περαιωθεί κατά την ημερομηνία αυτή.Κατά τη λήψη της απόφασής του αυτής ο Επιβλέπων θα λάβει υπόψη τιςπαρατηρήσεις των εκπροσώπων του Αναδόχου και της Υπηρεσίες πουσυμμετείχαν στην παραπάνω κοινή επιθεώρηση, τις οποίες θα θεωρείεύλογες και αιτιολογημένες.

Στην περίπτωση που είτε η Υπηρεσία είτε ο Ανάδοχος διαφωνούν με τηναπόφαση του Επιβλέποντα, ειδοποιούν άμεσα τον Επιβλέποντα επί τηςδιαφωνίας τους και δύνανται να προσφύγουν εντός τριών (3) ημερών από τηλήψη της ανωτέρω απόφασης στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου28.2 της παρούσας. Η Τεχνική Επιτροπή που επιλαμβάνεται της διαφοράςαποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών από την παραπομπή της διαφοράς σεαυτήν.

15.3. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων αποφασίσει να εκδώσει τη ΒεβαίωσηΠεραίωσης του Έργου και η Υπηρεσία ή/και ο Ανάδοχος δεν υποβάλλουναντιρρήσεις για την έκδοσή της ή σε περίπτωση που η ΤεχνικήΕπιτροπήαποφανθεί ότι οι Εργασίες έχουν ουσιωδώς περαιωθεί, ο Επιβλέπων εκδίδειάμεσα στη Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου.

15.4.Σε περίπτωση που η Τεχνική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι Εργασίεςδεν έχουν ουσιωδώς περαιωθεί, ο Επιβλέπων θα δώσει οδηγίες στον Ανάδοχονα προβεί στην ολοκλήρωση των εν λόγω εκκρεμουσών ή διορθωτικώνεργασιών.

15.5. Η έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του Έργου δεν εμποδίζεται απόπαρατηρήσεις ή υποδείξεις που αφορούν εναπομείνασες μικρής έκτασηςεργασίες εφόσον δεν επιδρούν στην ασφάλεια της Γέφυρας και των Χρηστών.Οι εναπομείνασες εργασίες θα καταγραφούν σε κατάσταση και θα πρέπει ναεκτελεσθούν από τον Κατασκευαστή με ευθύνη του Αναδόχου εντός τηςτασσόμενης από τον Επιβλέποντα προθεσμίας και δεν θα αποτελέσουν αιτίααπαλλαγής του Αναδόχου από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του δυνάμειτης παρούσας.

15.6. Εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσηςτου Έργου, οπότε ο Ανάδοχος, θα αναλάβει την επιμέλεια και φροντίδα τηςΓέφυρας, η Υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει την Άδεια Λειτουργίας, υπότην προϋπόθεση ότι θα έχει εκδοθεί η Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας καιΣυντήρησης του Άρθρου 16.5 και θα έχουν συναφθεί οι ασφαλιστικέςσυμβάσεις του Άρθρου 18.2 της παρούσας.

15.7. Εάν παρά την εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, η Υπηρεσία δενεκδώσει την Άδεια Λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Άδεια αυτή τεκμαίρεται ως νομίμως εκδοθείσα και η Γέφυρα τίθενται σελειτουργία.

15.8. Η Περίοδος Λειτουργίας αρχίζει με την έκδοση της ανωτέρω ΆδειαςΛειτουργίας.

15.9. Εάν η Γέφυρα έχει περαιωθεί ουσιωδώς από τον Κατασκευαστή αλλάο Ανάδοχος δεν μπορεί να θέσει τη Γέφυρα σε εμπορική λειτουργία λόγω μηολοκλήρωσης των οδών σύνδεσης που πρόκειται να κατασκευαστούν από τοΕλληνικόΔημόσιο και αναφέρονται στο Άρθρο 20.3, η Βεβαίωση Περαίωσηςθα εκδοθεί αλλά η θέση της Γέφυρας σε εμπορική λειτουργία θα αναβληθείώσπου να ολοκληρωθούν οι εν λόγω οδοί σύνδεσης και το Ελληνικό Δημόσιοθα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που ο Επιβλέπωνπιστοποιεί ότι είναι πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει της ΣύμβασηςΚατασκευής, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και δαπάνες τουΕπιβλέποντος, και οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και θααποζημιώνει τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από διόδια(χρησιμοποιώντας) το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού) σε κάθεπερίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακούμηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωσηδιαφωνίας ως προς οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται προςεπίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία ΕπίλυσηςΔιαφορών του Άρθρου 28, εντός επτά (7) ημερών από τη γένεση τηςαπαίτησης δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

16.1. Περίοδος Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος θα λειτουργεί, θα εκμεταλλεύεται και θα συντηρεί τη Γέφυράκαι θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησηςαυτής για όλο το χρονικό διάστημα της Περιόδου Λειτουργίας. Η περίοδοςαυτή αρχίζει με την έκδοση ή την πλασματική έκδοση της ΆδειαςΛειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 της παρούσας καιλήγει με το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης.

Το Άρθρο 5.6 θα έχει επίσης εφαρμογή σχετικά με την έκδοσηοποιασδήποτε Άδειας κατά την Περίοδο Λειτουργίας.

16.2. Υπεργολάβοι του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δύναται να αναθέτει την εκτέλεση των κατά την ΠερίοδοΛειτουργίας καθηκόντων του ή υποχρεώσεών του σε υπεργολάβους, τηρώνταςτις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο Ελληνικό Δημόσιο τα ονόματα και ταστοιχεία του/των υπεργολάβους/ων εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών απότην υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης υπεργολαβίας και θα του αναστείλειαντίγραφα αυτών.

Οι πράξεις και οι παραλείψεις των υπεργολάβων δεν απαλλάσσουν καθ`οιονδήποτε τρόπο τονΑνάδοχο από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του έναντιτου Δημοσίου δυνάμει της παρούσας.

16.3. Εγχειρίδιο Συντήρησης και Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Έργου

16.3.1. Εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο Άρθρο 7.5.3 τηςπαρούσας οιΑνάδοχος θα συντάξει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και θαυποχρεώσει τον Κατασκευαστή (σε συνεργασία με τον Ελεγκτή) να συντάξειτο Εγχειρίδιο Συντήρησης. Τα Εγχειρίδια αυτά θα εγκρίνει ο Επιβλέπωνσύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρούσα διαδικασία.

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, πριν από την ως άνω έγκριση του από τονΕπιβλέποντα, θα τεθεί υπόψη των σχετικών Αρμοδίων Αρχών.

Σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων από την Υπηρεσία αναφορικά με τηνέγκριση του ενός ή και των δύο ανωτέρω εγχειριδίων από τον Επιβλέποντα,ο Επιβλέπων θα αποφασίζει κατά πόσον θα αποδεχθεί τις εν λόγωαντιρρήσεις.Εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους διαφωνεί με τηναπόφαση αυτή, το θέμα θα παραπέμπεται την Τεχνική Επιτροπή σύμφωνα μετη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ` όλη τη διάρκεια της ΠεριόδουΛειτουργίας να συντηρεί και να διατηρεί σε λειτουργία τη Γέφυρα σύμφωναμε τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται στα ΕγχειρίδιαΣυντήρησης και Λειτουργίας. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα ενημερώνονται ώστενα περιλαμβάνουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τους κανόνες ασφάλειαςκαι τα συναφή.

16.3.2. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα περιλαμβάνει διαδικασίες ρύθμισητης κυκλοφορίας, συντονισμού και τις αστυνομικές αρχές και τις ΑρμόδιεςΑρχές, περιορισμών της κυκλοφορίας, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,είσπραξης διοδίων, υπολογισμού των διοδίων και καταγραφής τηςκυκλοφορίας κατά κατηγορία οχημάτων υποκειμένων σε διόδια, της διάταξηςτων χώρων είσπραξης των διοδίων και της επάνδρωσης των θαλάμων διοδίων,της αυτόματης αναγνώρισης οχημάτων, των προγραμμάτων λογισμικού καιόλων των σχετικών όψεων της λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων τωνδιαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος,κλεισίματος, θαλασσίων προσκρούσεων στη Γέφυρα ή συγκρούσεων και τωνσυναφών.

16.3.3. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης θα περιέχει οδηγίες και κατευθύνσειςγια την επιθεώρηση, τη διατήρηση, τη συντήρηση και τις συνήθεις δοκιμέςτων κύριων στοιχείων της Γέφυρας, κατασκευαστικών και μη,συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μηχανημάτων και των μεθόδωνεπανευθυγράμμισης της Γέφυρας σε περίπτωση τεκτονικής κίνησης τουεδάφους. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης θαανταποκρίνονται στο ISO 9001, όπου αυτό έχει εφαρμογή.

16.4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου

16.4.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη σύμφωνα με τους όρους της παρούσαςλειτουργίας, συντήρησηκαι εκμετάλλευση της Γέφυρας κατά τρόπο ώστε ναεξασφαλίζεται η συνεχής και η επί εικοσετετραώρου βάσεως ασφαλήςλειτουργία της Γέφυρας και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, εξαιρουμένωντων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και αυτών που εκφεύγουν του ελέγχουκαι της ευθύνης του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση και αποτελεσματικήανταπόκριση σε έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις, που επιβάλλουντην εκκένωση της Γέφυρας ή τη διακοπή είσπραξης των διοδίων με παράλληληειδοποίηση των σχετικών Αρμόδιων Αρχών και του Ελληνικού Δημοσίου.

16.4.2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, θαέχει μελετήσει, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές ή άλλες ΑρμόδιεςΑρχές, τον τρόπο οργάνωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζώνπου διέρχονται τη Γέφυρα, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση των όρωντου Εγχειριδίου Λειτουργίας και ενδεικτικά τα ακόλουθα:

– την ασφάλεια των Χρηστών και του προσωπικού που εργάζεται στηΓέφυρα,

– τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό των καθυστερήσεων στην κυκλοφορίατων οχημάτων,

– την ομαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία, με εξαίρεση τις περιπτώσειςατυχημάτων ή/και επειγουσών καταστάσεων ή γεγονότων εκτός της σφαίραςεπιρροής του Αναδόχου που καθιστούν τη Γέφυρα επικίνδυνη για τουςΧρήστες.

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση βλάβης δομικούστοιχείου, ατυχήματος ή οποιασδήποτε κατάστασης που θέτει σε κίνδυνοτους Χρήστες της Γέφυρας, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο,ακόμη και αν αυτό λαμβάνεται σε βάρος των εσόδων από τα διόδια,προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γέφυρας, των Χρηστών, τουπροσωπικού και των τρίτων.

16.4.3. Ανάδοχος δικαιούται να θέτει, σύμφωνα με τους όρους τωνΕγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας, όλα ή ορισμένα τμήματα του`Έργου εκτός λειτουργίας, ειδοποιώντας κατάλληλα προηγουμένως τοΕλληνικό Δημόσιο, εξαιρουμένων των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, οπότεδεν απαιτείται ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα καταβάλλεικάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιεί την ουσιώδη παρακώλυση τηςκυκλοφορίας στη Γέφυρα.

16.4.4. O Ανάδοχος αναλαμβάνει κατά την Περίοδο Λειτουργίας του`Έργου την υποχρέωση διεξαγωγής όλων των ερευνών και μετρήσεων που θαπεριγράφονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης και αφορούν τη γεωτεχνικήσυμπεριφορά της Γέφυρας ή τμημάτων της, τη δοκιμή συμπεριφορά, τηνκαταπόνηση και παραμόρφωση από φορτία κυκλοφορίας, περιβαλλοντικάφορτία όπως ανέμους, θερμοκρασίες, σεισμικές δονήσεις και άλλα συναφή.Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κατά την αυτή περίοδο την υποχρέωση μετρήσεωντων ως άνω περιβαλλοντικών φορτίων.

16.4.5. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτουςστην Υπηρεσία έκθεση επί όλων των εργασιών επιθεώρησης, συντήρησης, τωνεπισκευαστικών και των βελτιωτικών τεχνικών εργασιών που έγιναν στηΓέφυρα κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τους υπολογισμούς και τιςμετρήσεις που αφορούν τη δοκιμή συμπεριφορά της Γέφυρας και τηνεπίπτωση των περιβαλλοντικών φορτίων.

Η ως άνω έκθεση θα περιέχει επίσης το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τοεπόμενο έτος.

16.4.6. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα διατηρεί σε λειτουργία ένααποτελεσματικό σύστημα είσπραξης διοδίων και ένα σύστημα λογιστικούελέγχου διοδίων, στο οποίο θα αναγράφονται οι εισροές από οχήματα ανάκατηγορία διοδίων.

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου ηκαθυστέρηση κατά την καταβολή των διοδίων να μην ξεπερνά κατά μέσονόρων τα 2 λεπτά ανά δεκαπεντάλεπτο, με εξαίρεση τις 90 εκείνες ώρες ανάημερολογιακό έτος που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ωριαία κυκλοφορία, οιοποίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

16.4.7. Ο Ανάδοχος θα καταγράφει σε συνεχή βάση στοιχεία σχετικά μετην κυκλοφορία των οχημάτων που διέρχονται από τους σταθμούς διοδίωνανά κατηγορία διοδίων.

Οι μετρήσεις θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται ανά πέντε πρώταλεπτά της ώρας. Όλα τα στατικά στοιχεία καταμέτρησης της κυκλοφορίας θαείναι διαθέσιμα για έλεγχο από την Υπηρεσία. `Όλα τα ανωτέρω στοιχείαθα παραδίδονται με μαγνητικά μέσα (δισκέτες) στην Υπηρεσία μέσα σεδεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου.Εναλλακτικά, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει με έξοδά της την άμεσησύνδεση της μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με το σύστημα αποθήκευσηςδεδομένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Αναδόχου και ο Ανάδοχος θασυμμορφωθεί προς το αίτημα αυτό της Υπηρεσίας

Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει με έξοδάτης δικό της σύστημα, συσκευές και όργανα καταμέτρησης της κυκλοφορίαςκαι ο Ανάδοχος θα διευκολύνει την Υπηρεσία στην εγκατάσταση των συσκευώνκαι οργάνων καταμέτρησης σε χώρους κατάλληλους ώστε να μηνπαρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Γέφυρας ή η ροή της κυκλοφορίας ήοι συσκευές του Αναδόχου.

16.4.8. Ο Ανάδοχος θα παρέχει πάντοτε μία υπηρεσία περισυλλογήςοχημάτων που έχουν τυχόν ακινητοποιηθεί ή εγκαταλειφθεί στη Γέφυρα.

16.4.9. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι όλες οι συμβάσεις και άλλεςσυμφωνίες με οποιαδήποτε εταιρεία που ελέγχει ή ελέγχεται από τον ίδιοή από εταιρεία που ελέγχει τον Ανάδοχο θα τελούν υπό συνήθειςεμπορικούς όρους μεταξύ ανεξαρτήτων μερών:

16.5. Εγγυητική Επιστολή Λειτουργία και Συντήρησης

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο την ημέρα της έκδοσηςτης `Άδειας Λειτουργίας τραπεζική εγγυητική επιστολή ύψους 5 εκ. ECU μετη μορφή που παρατίθεται στο Προσάρτημα 12. Μετά την παράδοση τηςΓέφυρας σύμφωνα με το Άρθρο 16.8 η εγγύηση θα μειωθεί σε 1.000.000 ECUκαι θα λήξει μετά δύο έτη.

16.6. `Άμεση Επέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου. `Οροί ΣυμβάσεωνΥπεργολαβίας

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα άμεσης επέμβασης σύμφωνα με τηδιαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 19.3 στη Γέφυρα ή γύρω από αυτήνσε περίπτωση επικείμενου κινδύνου σωματικής βλάβης και ο Ανάδοχος θαεπιτρέπει τέτοιες επεμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Ανάδοχος θαπεριλάβει τις ίδιες διατάξεις στις συμβάσεις υπεργολαβίας με τον/τουςυπεργολάβους/ους του ώστε αυτοί να επιτρέπουν τις άμεσες επεμβάσεις τουΕλληνικού Δημοσίου σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλες οι συμβάσειςυπεργολαβίας για τη λειτουργία και συντήρηση που θα συνάψει ο Ανάδοχοςθα περιέχουν διατάξεις που θα προβλέπουν ότι σε περίπτωση καταγγελίαςτης Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα ναανανεώσει με τους ίδιους όρους κάθε μία σύμβαση υπεργολαβίας.

16.7. Εκπαίδευση Προσωπικού του Ελληνικού Δημοσίου

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών που προηγούνται της λέξης τηςΠεριόδου Λειτουργίας του `Έργου, ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικόπου θα του υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο στη λειτουργία και συντήρησητης Γέφυρας. Ο αριθμός του προς εκπαίδευση προσωπικού, η διάρκεια και οχρόνος εκπαίδευσης θα καθοριστεί με συμφωνία των μερών.

16.8. Παράδοση της Γέφυρας από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο μετάτη λέξη της Περιόδου Παραχώρησης

16.8.1. Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της ΠεριόδουΛειτουργίας, ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβήςτο Ελληνικό Δημόσιο για τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και το καλείνα παραλάβει τη Γέφυρα.

Η διαδικασία παράδοσης της Γέφυρας θα διαρκέσει τριάντα (30) ημέρεςκαι λήγει το βραδύτερο την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Παραχώρησηςτου `Έργου.

16.8.2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο Ανάδοχος θα παραδώσει στοΕλληνικό Δημόσιο:

όλα τα ακίνητα, κατασκευές, εγκαταστάσεις, ακίνητο και κινητόεξοπλισμό που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία και τη διατήρησητης Γέφυρας σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδοεξυπηρέτησης των Χρηστών, καθώς και όλα τα έργα ή/και βελτιώσειςεκσυγχρονισμού που έγιναν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της ΠεριόδουΛειτουργίας,

ανταλλακτικά σε είδος και ποσότητα ίση με τον μέσο ετήσιο όρο χρήσηςανταλλακτικών τ ης πενταετίας πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης,

το ισχύον ενημερωμένο Εγχειρίδιο Συντήρησης και το ΕγχειρίδιοΛειτουργίας, όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων τωνηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού και των στοιχείων πουαφορούν τη διαχείριση, τη λειτουργία και εκμετάλλευση της Γέφυραςσυμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων είσπραξης των εσόδων των διοδίωνκαι ταξινόμησης των οχημάτων,

το δικαίωμα της δωρεάν χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πουείναι αναγκαία για τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηςΓέφυρας μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης,

είδη που είναι καταχωρημένα στον ισολογισμό του Ανάδοχου και δενανευρίσκονται, θα αποδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, εφόσονείναι αναγκαία για τη συντήρηση και λειτουργία της Γέφυρας.

16.8.3. Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να παραδώσει:

τον κινητό ηλεκτρονικό μηχανικό εξοπλισμό που αποδεδειγμένα δεν έχειχρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, πριν τηλήξη της Περιόδου Παραχώρησης, έστω και αν παρέμενε αδιάκοπα στην ήπερί την περιοχή της Γέφυρας,

προσωπικής χρήσης είδη που δεν εξυπηρετούν τη συντήρηση, λειτουργίακαι εκμετάλλευση της Γέφυρας.

16.8.4. Η διαδικασία παράδοσης θα διενεργείται από εξουσιοδοτημένουςεκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου και του Ανάδοχου. Οι εκπρόσωποι τωνμερών θα συντάξουν μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης ΠρωτόκολλοΠαράδοσης.

Εάν οποιοδήποτε από τους εκπροσώπους των μερών που συμμετέχουν στηνπαράδοση της Γέφυρας δεν συμμετάσχει στη διαδικασία, η διαδικασία θασυνεχιστεί απουσία του. Το μη προσερχόμενο μέρος αναπληρώνεται στηδιαδικασία παράδοσης, από ένα πρόσωπο διορισμένο σύμφωνα με απόφαση τηςΤεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Η απόφαση της Τεχνικής ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων θα είναι δεσμευτική για τα μέρη.

16.8.5. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις εκατέρου των μερώνμετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης του `Έργου θα επιλύονταισύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 28 της παρούσας από την ΤεχνικήΕπιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Τα μέρη διατηρούν το δικαίωματους δυνάμειτης παρούσας να εγείρουν περαιτέρω αξιώσεις ή να διεκδικήσουναποζημιώσεις, ενώ ούτε η ανωτέρω απόφαση ούτε το εν λόγω δικαίωμά τουςπρος προβολή αξιώσεων ή διεκδίκηση αποζημιώσεων τους απαλλάσσεικαθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα ΣύμβασηΠαραχώρησης.

16.9. Εγγύηση του Αναδόχου για Ελαττώματα Δομικών Στοιχείων τηςΓέφυρας

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση για οποιαδήποτε ελαττώματα των δομικώνστοιχείων της Γέφυρας για διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη τηςΠεριόδου Παραχώρησης.

ΆΡΘΡΟ 17

ΔΙΟΔΙΑ ΤΕΛΗ

17.1. ΔικαίωμαΕπιβολής Διοδίων Τελών

Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθ` όλη τη διάρκεια τηςΠεριόδου Λειτουργίας ο Ανάδοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επιβολήςκαι είσπραξης διοδίων τελών από τα διερχόμενα από τη Γέφυρα οχήματα καιτροχοφόρα εν γένει.

Το ως άνω αποκλειστικό δικαίωμα του Ανάδοχου θα ισχύει καθ’ όλη τηδιάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτενομικό χαρακτηρισμό της φύσεως της Γέφυρας, των υπηρεσιών πουπροσφέρονται και ανεξάρτητα από τα δικαιώματα κυριότητας που συνδέονταιμε τη Γέφυρα κατισχύει δε οποιουδήποτε άλλου ειδικού ή γενικού νόμου.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει όλους τουςκατάλληλους και αναγκαίους νόμους, κανονιστικές ή διοικητικές πράξειςκαι να παρέχει εάν απαιτηθεί την εκάστοτε αναγκαία συνδρομή στονΑνάδοχο, προκειμένου ο τελευταίος να είναι σε θέση να επιβάλλει και ναεισπράττει τα διόδια τέλη, να παρεμποδίζει την πρόσβαση ή/και την έξοδοχωρίς την καταβολή τελών διοδίων και να διώκει κατά νόμο όσουςπροσβάλλουν το παρεχόμενο στον Ανάδοχο αποκλειστικό ως άνω δικαίωμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει την εφαρμογή της ισχύουσαςποινικής και διοικητικής νομοθεσίας, ώστε οι παραβάτες Χρήστες που δενκαταβάλλουν τα διόδια τέλη να διώκονται ποινικά.

17.2. Ανώτατα `Όρια Τελών Διοδίων

17.2.1. Η προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ανώτατη τιμή διοδίωντελών που μπορεί να επιβάλλει ο Ανάδοχος δεν θα είναι μεγαλύτερη από ταακόλουθα ανώτατα όρια διοδίων τελών με βάση τιμές της 1ης Ιουλίου 1992μετατρέψιμες σε δραχμές όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα 11.

Οι τιμές αυτές έχουν ως εξής:

Για επιβατηγά ιδιόκτητα (Ι.Χ.)5,5 ECU

Για φορτηγά:2 άξονες8,5 ECU 3 άξονες17,5 ECU 4 άξονες23,5 ECU5 άξονες και πάνω25 ECU

Για λεωφορεία:έως 20 θέσεις-13,5 ECU από 20 έως 40 θέσεις – 19 ECUάνω των 40 θέσεων-29ECUΓια μοτοποδήλατα, δίκυκλες

μοτοσυκλέτες:0,9 ECUΕπιβάτες, πεζοί και μη μηχανοκίνητα οχήματα απαλλάσσονται από τηνυποχρέωση καταβολής διοδίων.

17.2.2. Τα ανώτατα όρια διοδίων τελών θα αναπροσαρμόζονται την 1ηΙανουαρίου κάθε έτους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης σύμφωναμε τον τύπο του Προσαρτήματος 11, ώστε να ληφθεί υπ`όψη ο πληθωρισμόςτης Ευρωπαϊκής `Ένωσης. Ωστόσο τα εν λόγω ανώτατα διόδια τέλη μπορούννα αναπροσαρμόζονται από τον Ανάδοχο μόνο μία ακόμη φορά εντόςοιουδήποτε ημερολογιακού έτους, αν ο ετήσιος πληθωρισμός πουκαταγράφεται στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ECU, (που αναφέρεται στοΠαράρτημα 11) υπερβαίνει το 5% για κάθε περίοδο δώδεκα μηνών που λήγεικατά το υπό εξέταση έτος.

17.3. Καθορισμός Διοδίων Τελών από τον Ανάδοχο

17.3.1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ορίζει ελευθέρως τα διόδια τέληεντός των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο Άρθρο 17.2. της παρούσας.

17.3.2. Ο Ανάδοχος θα επιβάλλει στους Χρήστες της Γέφυρας τονεκάστοτε ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες τελών διοδίων.

17.3.3. Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια της αναπροσαρμογής των προ ΦΠΑδιοδίων τελών (εντός των εκάστοτε ισχυόντων ανώτατων ορίων πουαναφέρονται στοΆρθρο 17.2.) ανά τρίμηνο, αφού γνωστοποιήσει στοΕλληνικό Δημόσιο την επικείμενη αναπροσαρμογή προ εξήντα (60)τουλάχιστον ημερών και ενημερώσει κατάλληλα το κοινό για τις νέες τιμέςτων διοδίων τελών.

Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ ο Ανάδοχος θα μπορεί νααναπροσαρμόζει άμεσα τα διόδια τέλη σύμφωνα με το νέο συντελεστή ΦΠΑ.

17.3.4. Υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση τωνδιοδίων τελών εντός μιας χρονικής περιόδου δεν θα υπερβαίνει τηνκαθοριζόμενη στο Προσάρτημα 11 τιμή, ο Ανάδοχος μπορεί:

να αυξομειώνει τα διόδια τέλη κατά κατηγορία οχημάτων εντός τουέτους, μηνός ή εβδομάδας,

να διαιρεί τις βασικές κατηγορίες οχημάτων σε περισσότερεςκατηγορίες,

να εισάγει σύστημα εκπτώσεων ή ειδικών διοδίων τελών για συχνή ήκαθημερινή χρήση ή για άλλες αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών.

17.4. Απαλλαγές από Διόδια Τέλη

17.4.1. Απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων τελών οι ακόλουθεςκατηγορίες οχημάτων:

α) Οχήματα των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, εάν έχουν σχέση μετην παρούσα Σύμβαση,

β) Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ) Πυροσβεστικά οχήματα,

δ) Οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,

ε) Ασθενοφόρα.

17.5. Ειδικές φάλαγγες, βαρέα οχήματα

17.5.1. Η κυκλοφορία οχημάτων που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικάιδίως όσον αφορά τις διαστάσεις τους, τον αριθμό των αξόνων και τοεπιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση τουΑναδόχου.

17.5.2. Τα ερπυστριοφόρα οχήματα μπορούν να διέρχονται από τη Γέφυραμόνον εφόσον έχουν φορτωθεί σε τροχοφόρα οχήματα και αφού λάβουν τηνπροηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

17.5.3. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για ερπυστριοφόρα και ειδικά ή βαρέαοχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμενων, στην περίπτωση εθνικούκινδύνου επιστράτευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος. Στην περίπτωση αυτήτο Ελληνικό Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για κάθε ζημία στη Γέφυρα και θααποζημιώνει τον Ανάδοχο για το κόστος των επισκευών και για την απώλειατων εσόδων από διόδια τέλη.

ΆΡΘΡΟ 18

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

18.1. Κατά την Περίοδο Κατασκευής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τηνυποχρέωση ώστε ο Κατασκευαστής να συνάψει και να διατηρεί ασφάλιση κατάπαντός κινδύνου και ασφάλιση έναντι τρίτων, καθώς και ασφάλιση ευθύνηςΕργοδότη και ασφάλιση απώλειας εισοδήματος/καθυστερημένης αποπεράτωσης.Περίληψη της πρότασης των ασφαλειομεσιτών του Αναδόχου για την ασφάλισητου Κατασκευαστή κατά παντός κινδύνου επισυνάπτεται στην παρούσα ωςΠροσάρτημα 10 και τα μέρη συμφωνούν ότι το ασφαλιστήριο θα συναφθεί μετους όρους της πρότασης αυτής.

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε ο Κατασκευαστής ναπροκαλεί τη σύναψη και τη διατήρηση από τον βασικό του υπεργολάβομελέτης, ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης. Ο Κατασκευαστής απαιτείται ναασφαλίσει τον πλωτό εξοπλισμό του κατά απώλειας και ζημίας, και θαφροντίσει ώστε οι υπεργολάβοι του που απασχολούνται στις Εργασίες ναασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματά τους.

18.2. Κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα συνάπτει και θαδιατηρεί ασφάλιση για περιουσιακές βλάβες ακόμη και αν αυτή οφείλεταισε ελαττωματική κατασκευή, σε υλικά ή μελέτη, περιλαμβανομένης τηςασφάλισης για επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας και της ασφάλισηςέναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ευθύνης Εργοδότη. Οιασφαλιστικές αυτές συμβάσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ κατά τηνέναρξη της Περιόδου Λειτουργίας.

Η συνολική ετήσια δαπάνη του Αναδόχου για ασφάλιστρα κατά την ΠερίοδοΛειτουργίας περιορίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ECU (προ ΦΠΑ) εκφραζόμενοσε τιμές 1ης Ιουλίου 1993. Το ανώτατο αυτό όριο θα αναπροσαρμόζεταικάθε χρόνο συναρτήσει του πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε νααπεικονίζει τρέχουσες τιμές σύμφωνα με τον τύπο του Προσαρτήματος ΙΙ.

Εάν το κόστος των ασφαλίστρων υπερβεί το 1,5 εκατομμύριο ECU σε τιμές1ης Ιουλίου 1993 αναπροσαρμοσμένο όπως αναφέρθηκε παραπάνω σεοποιονδήποτε έτος, το Ελληνικό Δημόσιο και Ανάδοχος θα αποφασίσουν κατάπόσο το ως άνω όριο θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί και, σε περίπτωσηθετικής απόφασης, τον τρόπο κατανομής του επιπλέον ασφαλίστρου μεταξύτων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Ανάδοχοςμε την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης και τα πραγματικά έσοδα του Έργου.

18.3. Τα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι στις περιπτώσεις που τοΕλληνικό Δημόσιο είναι συνασφαλισμένο, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θακάνουν ρητή μνεία του γεγονότος αυτού. Στις λοιπές περιπτώσεις ταασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνουν ρητό όρο ότι οι ασφαλιστικέςεταιρείες απορρίπτουν κάθε αξίωση ή απαίτηση τρίτων κατά του ΕλληνικούΔημοσίου, του προσωπικού του ή των συμβούλων του. Περαιτέρω, οι ως άνωασφαλιστικές εταιρείες συμφωνείται ρητά ότι παραιτούνται, σε περίπτωσηκαταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο, τοπροσωπικό του ή τους συμβούλους του, του δικαιώματος υποκαταστάσεως καιέγερσης αξιώσεων. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι το δικαίωμα τουΔημοσίου θα αναγράφεται στην πίσω όψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίωνή/και ότι στα ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνεται ρήτραπαραίτησης των ασφαλιστών από το δικαίωμα υποκατάστασης υπέρ τουΔημοσίου και των εντεταλμένων οργάνων του, των υπαλλήλων, τωνεκπροσώπων και των συμβούλων του. Οι συμβαλλόμενο αποδέχονται επίσηςκαι αναγνωρίζουν ότι οι Δανειστές θα έχουν δικαίωμα προτίμησης όσοναφορά το ασφαλιστικό ποσό.

18.4. Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο Προσάρτημα 10 τηςπαρούσας και της τήρησης των όρων του Άρθρου 18.2, οι παρακάτωκίνδυνοι θα μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο κάλυψης τωνπροαναφερθέντων ασφαλιστηρίων:

πόλεμος (κηρυγμένος ή όχι), εχθροπραξίες, ενέργεια εχθρικής δυνάμεως,εμφύλιος πόλεμος, στάση ή σφετερισμός εξουσίας στην Ελλάδα, εμφύλιααναταραχή, εξέγερση, δολιοφθορά και τρομοκρατία,

πυρηνική έκρηξη, ραδιενεργός ή χημική μόλυνση ή ιονίζουσαακτινοβολία,

ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενακινούμενα με υπερηχητική ταχύτητα.

18.5. Ο Ανάδοχος θα διατηρεί ή θα φροντίζει για τη διατήρηση τωνπαραπάνω ασφαλίσεων με τους καλλίτερους όρους που είναι διαθέσιμοι στηδιεθνή αγορά με καλή φήμης ασφαλιστές με επαρκή πείρα. Γεγονότα ήσυμβάντα που αποτελούν ή θα μπορούν να αποτελέσουν γεγονότα ΑνωτέραςΒίας θα ασφαλίζονται παρά ταύτα εάν και όταν μπορούν να ασφαλιστούν απότον Ανάδοχο στο πλαίσιο των παραπάνω ασφαλιστηρίων υπό την προϋπόθεσηότι υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη με λογικούς όρους. Σε περίπτωση διαφωνίαςως προς τους ασφαλιστικούς όρους που δεν θα συμπεριληφθούν, η διαφοράπαραπέμπεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη ΔιαδικασίαΕπίλυσης των Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.

Με την εξαίρεση της ασφάλισης κατά παντός κινδύνου του Κατασκευαστήπου θα συναφθεί με τους όρους και τις συμφωνίες που συνοψίζονται στοΠροσάρτημα 10 του παρόντος, πριν από την έναρξη της αντίστοιχηςασφαλιστικής περιόδου ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία το σχετικόσχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ώστε η Υπηρεσία να μπορέσει νδιατυπώσει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. Σε περίπτωση που ηΥπηρεσία κρίνει ότι το σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν είναισύμφωνο με τις κατά το παρόν Άρθρο υποχρεώσεις του Αναδόχου, η διαφοράτων μερών θα επιλύεται με βάση τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.

18.6. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα ασφαλιστηρίωνσυμβολαίων και έγγραφες αποδείξεις ότι όλα τα ασφάλιστρα έχουνκαταβληθεί εκάστοτε για να διατηρούνται τα ασφαλιστήρια σε ισχύ καιπροειδοποιεί την Υπηρεσία για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων εγκαίρως,ώστε να μπορεί αυτή εάν χρειασθεί να διατηρήσει τα ασφαλιστήρια σεισχύ.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συνάψει ή δεν διατηρήσει σε ισχύ τις παραπάνωασφαλίσεις, η Υπηρεσία μπορεί να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση στονΑνάδοχο ζητώντας του να επανορθώσει αυτή την παράλειψη. Εάν ο Ανάδοχοςδεν επανορθώσει την παράλειψή του εντός τριάντα (300 ημερών από τη λήψηαυτής της ειδοποίησης, η Υπηρεσία δικαιούται να συνάψει επ`ονόματι καιμε δαπάνες του Αναδόχου το ασφαλιστήριο ή τα ασφαλιστήρια και ταασφάλιστρα που θα καταβληθούν θα αποτελούν οφειλή ληξιπρόθεσμη καιάμεσα απαιτητή του Αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο που δύναται νασυμψηφίζεται με ποσά πληρωτέα από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο ή δυνάμειοποιασδήποτε εγγύησης που βρίσκεται στα χέρια της Υπηρεσίας ή κατόπινάσκησης ενδίκων βοηθημάτων.

18.7. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της ΠεριόδουΛειτουργίας, το προϊόν οποιασδήποτε απαίτηση βάσει του ασφαλιστηρίουκατά περιουσιακής βλάβης θα καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο (με τηνεπιφύλαξη πάντοτε οποιουδήποτε δικαιώματος προτίμησης των Δανειστών),εκτός εάν το Ελληνικό Δημόσιο συναινέσει η πληρωμή να γίνει στονΑνάδοχο και το γεγονός αυτό θα σημειώνει στο ασφαλιστήριο.

18.8. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν ότι οι παραπάνωασφαλίσεις και η επιλογή ασφαλιστών υπόκεινται στην έγκριση καιαπαιτήσεις των Δανειστών.

18.9. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος συμμορφώνεται προς τιςυποχρεώσεις του που περιλαμβάνονται στο παρόν Άρθρο, θα θεωρείται ότιέχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας, όσον αφοράτις ασφαλίσεις και δεν θα έχει περαιτέρω υποχρεώσεις δυνάμειοποιασδήποτε υφιστάμενης νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης.

ΆΡΘΡΟ 19

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

19.1. Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις του προβλέπονται στα Άρθρα 16.6, 19.2 και19.3, για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, τοΕλληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι ούτε τοίδιο, ούτε η Υπηρεσία ούτε οποιασδήποτε Αρμόδια Αρχή ή ΟργανισμόςΚοινής Ωφέλειας θα προκαλέσει καθ` οιονδήποτε τρόπο την παρεμπόδιση ήδιακοπή της έναρξης, της διενέργειας ή περαίωσης των Εργασιών τηςΠροπαρασκευαστικής Περιόδου ή της Περιόδου Κατασκευής ή την παρεμπόδισητης έναρξης ή τη διακοπή της λειτουργίας της Γέφυρας ή την επιβολήδιοδίων τελών κατά την Περίοδο Λειτουργίας.

Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω συμφωνίας ή/και της εγγύησης (καιμε την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Αναδόχου δυνάμει του Άρθρου 25):(1) εάν αυτή επισυμβεί κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο ή τηνΚατασκευαστική Περίοδο, η περίοδος περαίωσης των Εργασιών που ορίζεταιστο Άρθρο 7.1. και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατά μίαχρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση στην πρόοδο τωνΕργασιών και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτεπρόσθετη δαπάνη που ο Επιβλέπων πιστοποιεί ότι είναι πληρωτέα στοΚατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής λόγω τέτοιας αθέτησης ήσυνεπεία αυτή, οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες χρηματοδότησης ή/καιδανεισμού που προέκυψαν και το επιβάρυναν και, (2) εάν αυτή επισυμβείκατά την Περίοδο Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τονΑνάδοχο για κάθε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώνταςσε όλες τις περιπτώσεις τον Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού),σε κάθε δε περίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος τουημερολογιακού μηνός κατά το οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σεπερίπτωση διαφοράς ως προς οιοδήποτε τέτοιο ποσό, η διαφορά θαπαραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τηΔιαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28, εντός επτά (7) ημερών απότην γέννηση της απαίτησης δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

19.2. Συμφέροντα Εθνικής Άμυνας

Σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης λόγω εξωτερικών κινδύνων ή σεπερίπτωση σοβαρής διαταραχής ή έκδηλης απειλής κατά της δημόσιας τάξηςκαι ασφάλειας του Κράτους από εσωτερικούς κινδύνους, το ΕλληνικόΔημόσιο δικαιούται να ζητήσει την άμεση διακοπή της μελέτης, κατασκευήςή της λειτουργίας της Γέφυρας και να θέσει τη Γέφυρα ή οποιοδήποτετμήμα της υπό την άμεση διοίκησή και έλεγχό του για όσο διαρκεί οπόλεμος ή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ως άνω διακοπή της μελέτης, κατασκευής ή της λειτουργίας τηςΓέφυρας δεν θεωρείται ως παράβαση των όρων της παρούσας ΣύμβασηςΠαραχώρησης, αλλά θα συνιστά Γεγονός Ανωτέρας Βίας και θα έχει εφαρμογήτο Άρθρο 24 της παρούσας.

19.3. Ασφάλεια Χρηστών

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τουςόρους της παρούσας κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται άμεσος και σοβαρόςκίνδυνος για την ασφάλεια των Χρηστών, το Ελληνικό Δημόσιο δίδει εντολήστον Ανάδοχο να άρει άμεσα την σχετική παράβαση και να λάβει μέτρα γιατην εξουδετέρωση του κινδύνου.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει την ως άνω παράβαση, ηΥπηρεσία δικαιούται να διακόψει τις Εργασίες ή τη λειτουργία τηςΓέφυρας και να λάβει ο ίδιος ή μέσω τρίτου προσώπου τα αναγκαία μέτραπροκειμένου να επανορθώσει την παράβαση αυτή.

Στη περίπτωση διαφοράς ως προς το κατά πόσο ο Ανάδοχος παραβίασε τιςσυμβατικές του υποχρεώσεις ή ως προς την ύπαρξη άμεσου και σοβαρούκινδύνου για την ασφάλεια των Χρηστών, εκάτερο των μερών δικαιούται ναπροσφύγει στην Διαδικασία Επιλύσεως των Διαφορών του Άρθρου 28 τηςπαρούσας και να ζητήσει τη λήψη απόφασης από την ΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνων. Εφόσον ο Ανάδοχος δικαιωθεί από την ΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνων θα εισπράξει αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.

19.4. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης

Εκτός από όλες τις άλλε διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησηςπου προβλέπουν παράταση της προθεσμίας περαίωσης των Εργασιών πουαναφέρεται στο Άρθρο 7.1., σε περίπτωση που η πρόοδος των Εργασιώνκαθυστερεί λόγω πράξης ή παράλειψης ή καθυστέρησης του ΕλληνικούΔημοσίου ή της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής ή ΟργανισμούΚοινής Ωφελείας (εξαιρουμένων των πράξεων που έχουν δεόντως διενεργηθείδυνάμει της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης), η προθεσμία περαίωσης πουαναφέρεται στο Άρθρο 7.1 θα παρατείνεται κατά μία περίοδο πουαντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και οΑνάδοχος θα εισπράξει αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.

19.5. Καθυστέρηση

Σε περίπτωση ουσιώδους καθυστέρησης στην πρόοδο των Εργασιών ωςαποτέλεσμα πράξης, παράλειψης ή καθυστέρησης εκ μέρους του ΕλληνικούΔημοσίου, της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Αρμόδιας ή Επιχείρησης ΚοινήςΩφελείας, το Ελληνικό Δημόσιο και Ανάδοχος θα συναντιούνται για νασυζητήσουν τρόπους πιθανής επιτάχυνσης των Εργασιών ή αντιμετώπισης τηςκαθυστέρησης.

ΆΡΘΡΟ 20

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

20.1. Δέσμευση μη Κατασκευής άλλης εναλλακτικής Οδικής Ζεύξης

Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τη σημασία της επένδυσης του Αναδόχουγια την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή λειτουργία, συντήρηση καιεκμετάλλευση της Γέφυρας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μηνκατασκευάσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, και να μηνεπιτρέψει την κατασκευή άλλης οδικής ζεύξης του Κορινθιακού ή τουΠατραϊκού Κόλπου στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας που εκτείνεται 80χιλιόμετρα ανατολικά και 60 χιλιόμετρα δυτικά από το Κάστρο του Ρίου.

Η ανωτέρω δέσμευση δεν απαγορεύει τη σιδηροδρομική ζεύξη, ζεύξηκαλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέσεις τηλεφωνικών καλωδίων κ.λπ.καθώς και ζεύξη σωληναγωγού μεταφοράς οποιασδήποτε φύσεως υγρών,αερίων, κόνεων, για τις οποίες εργασίες ο Ανάδοχος θα οφείλει ναπαρέχει στις Αρμόδιες Αρχές τις αιτούμενες σχετικές πληροφορίες.

20.2. Δέσμευση μη επιδότησης σε υφιστάμενες ή μέλλουσες ΠορθμειακέςΣυνδέσεις

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση της μη παροχής στο εξήςειδικών προνομίων, περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων, άμεσων ήέμμεσων επιδοτήσεων για ή σε σχέση με την αγορά ή λειτουργία ήεπιχείρηση πορθμείων ή πορθμειακών συνδέσεων, ή φορολογικών εξαιρέσεωνή προνομιακής αντιμετώπισης ή απαλλαγών από άλλες επιβαρύνσεις υπέρ τωνλειτουργουσών ή μελλοντικών πορθμειακών συνδέσεων στον Κορινθιακό ήΠατραϊκό Κόλπο εντός της γενικής ακτίνας της Γέφυρας, όπως αυτήορίσθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 20.1 του παρόντος Άρθρου, ή υπέρτων ιδιοκτητών ή εκείνων που τις λειτουργούν.

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναλαμβάνει στα πλαίσια της παρούσαςπαραγράφου οποιαδήποτε υποχρέωση να διακόψει την λειτουργία τωνυφισταμένων πορθμειακών συνδέσεων ή να απόσχει από τη χορήγηση αδειώνλειτουργίας πορθμειακών συνδέσεων στα πλαίσια της εκάστοτε υφιστάμενηςΕλληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20.3. Υποχρέωση Κατασκευής των Οδικών Συνδέσεων της Γέφυρας με τοΕθνικό Οδικό Δίκτυο

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει μεδαπάνη και κίνδυνο του τις βόρειες και νότιες οδούς πρόσβασης πουσυνδέουν τη Γέφυρα με το υπάρχον εθνικό οδικό δίκτυο, όπως γενικώςπεριγράφονται στα Σχέδια. Η κατασκευή των εν λόγω οδών πρόσβασης θαέχει ολοκληρωθεί πριν την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης του Έργου.

20.4. Ανάπτυξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου

20.4.1. Το Ελληνικό Δημόσιο δηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει τηνανάπτυξη του εθνικού οδικού δικτύου που περιλαμβάνεται στο περίγραμμαπου ορίζεται από τις πόλεις Κόρινθο, Πύργο, Αγρίνιο, Ιτέα στα πλαίσιατων πραγματικών κυκλοφοριακών αναγκών και των χρηματοδοτικώνδυνατοτήτων του.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανάπτυξης προβλέπονται και περιλαμβάνονται:

– η ευρεία Παράκαμψη Πατρών

– η Παράκαμψη Ναύπακτου

Ο Ανάδοχος θα δίδει στο Ελληνικό Δημόσιο εκείνες τις πληροφορίεςαναφορικά με την υπάρχουσα και προβλεπόμενη κυκλοφορία στη Γέφυρα, οιοποίες μπορούν να σχετίζονται με την προαναφερθείσα ανάπτυξη του οδικούδικτύου.

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αποζημίωση, αν το Ελληνικό Δημόσιο δενυλοποιήσει την πρόθεσή του να αναπτύξει το εν λόγω οδικό δίκτυο πουδηλώνεται στην παρούσα παράγραφο 20.4.1. Ωστόσο, αν ο Ανάδοχοςαποδείξει ότι, βάσει στατιστικών στοιχείων συλλεγμένων επί τέσσερα (4)συνεχή έτη και άνω, η εξέλιξη των τάσεων της οδικής κυκλοφορίας δια τηςΓέφυρας “κάμπτεται”, λόγω της μη ανάπτυξης κάποιου από τα οδικά τμήματατου οδικού δικτύου, τότε ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσειαποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη, λόγω της μη αναπτύξεως τωνανωτέρω τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου.

20.4.2. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αναπτύσσει το υπόλοιπο οδικόδίκτυο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση ανάπτυξηςανταγωνιστικών οδικών αξόνων εκτός της ευρύτερης περιοχής της Γέφυραςστο σύνολό της, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 20.1., ο Ανάδοχος δενθα δικαιούται αποζημίωσης.

20.5. Υποχρέωση Διατηρήσεως του Οδικού Δικτύου που οδηγεί στη Γέφυρασε Καλή Κατάσταση

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση της επισκευής καισυντήρησης των οδών πρόσβασης στη Γέφυρα σε καλή κατάσταση.

20.6. Τόκοι

Οιοδήποτε υπερήμερο μέρος ληξιπρόθεσμης οφειλής θα καταβάλλει τόκοεπ` αυτής:

(i) εάν το ποσό είναι σε δραχμές, με ετήσιο επιτόκιο 2 (δύο) τοιςεκατό πάνω από το επιτόκιο καταθέσεων σε δραχμές για περίοδο δώδεκα(12) μηνών, (ή αν τέτοιο επιτόκιο για περίοδο δώδεκα μηνών δεν είναιδιαθέσιμο, το επιτόκιο καταθέσεων σε δραχμές για περίοδο έξι (6) μηνών)το οποίο δημοσιεύεται στο Reuter στη σελίδα LWR ATHIBOR στη 1:00 μ.μ.(ώρα Αθηνών) την εργάσιμη στην Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται τηςέναρξης κάθε περιόδου τοκοφορίας ή

(ii) εάν το ποσό είναι σε ECU, με ετήσιο επιτόκιο 2 (δύο) τοις εκατόπάνω από το επιτόκιο των καταθέσεων σε ECU για περίοδο δώδεκα (12)μηνών το οποίο δημοσιεύεται στο Telerate σελίδα 3750 στις 11:00 π.μ.(ώρα Λονδίνου) την εργάσιμη στην Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται τηςέναρξης κάθε περιόδου τοκοφορίας.

Οι τοκοφόροι περίοδοι θα είναι οι διαδοχικές περίοδοι των δώδεκα (12)μηνών (ή μέρος αυτών αναφορικά με την τελευταία τοκοφόρο περίοδο), η δεπρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή κατέστηγια πρώτη φορά απαιτητή. Ο τόκος θα κεφαλαιοποιείται και θα προστίθεταιστο ποσό που οφείλεται στο τέλος κάθε τοκοφόρου περιόδου.

ΆΡΘΡΟ 21

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

21.1. Απαγόρευση Μεταβολής του Καταστατικού

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τροποποιήσει τοκαταστατικό της Αναδόχου χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τουΕλληνικού Δημοσίου, την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα μπορεί νααρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείταιτέτοια σύμφωνη γνώμη για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου πουαναφέρονται στο Άρθρο 4.

21.2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών

Κάθε ένας αρχικός μέτοχος της Αναδόχου μπορεί, χωρίς τη σύμφωνη γνώμητου Ελληνικού Δημοσίου, να μεταβιβάζει μέχρι το πολύ 35% του συνολικούαριθμού μετοχών που έχει στην κατοχή του κατά την πρώτη δεκαετία μετάτην Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ. Μετά την δέκατη επέτειο της ΗμερομηνίαςΘέσης σε Ισχύ, το όριο θα γίνει το 49% του συνολικού αριθμού μετοχώνπου κατέχει. Στη συνέχεια οι μετοχές που μεταβιβάστηκαν από τουςαρχικούς μετόχους εντός των ανωτέρω ορίων θα μπορούν να μεταβιβαστούνχωρίς περιορισμό.

Οι παραπάνω περιορισμοί δεν θα έχουν εφαρμογή σε:

(i) μεταβιβάσεις μετοχών από οιοδήποτε αρχικό μέτοχο σε εταιρεία πουτον ελέγχει ή,

(ii) μεταβιβάσεις μετοχών από οιονδήποτε αρχικό μέτοχο σε οποιαδήποτεεξ ολοκλήρου Ελληνική θυγατρική εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι οαρχικός μέτοχος εξακολουθεί να ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρομαζί με τη θυγατρική εταιρεία ή

(iii) μεταβιβάσεις μετοχών που δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το 22% τουμετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου από οποιονδήποτε αρχικό μέτοχο πουαθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς οποιουσδήποτε άλλουςαρχικούς μετόχους, ή

(iv) οποιοδήποτε ενέχυρο ή άλλη ασφάλεια που παρέχεται σε οποιοδήποτεφυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ οιουδήποτε ή του συνόλου των Δανειστών γιαοποιεσδήποτε ή όλες τις μετοχές του Αναδόχου και οποιαδήποτε μεταβίβασημέρους ή του συνόλου τέτοιων μετοχών σε οιονδήποτε Δανειστή ή φυσικό ήνομικό πρόσωπο υπέρ των Δανειστών, δυνάμει της σύστασης ενεχύρου ήάλλης ασφάλειας ή με την επιφύλαξη της σύστασης ενεχύρου ή άλληςασφάλειας ή με την επιφύλαξη της σύστασης ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας ήοποτεδήποτε μετά την εκτέλεση του ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας, υπό τηνπροϋπόθεση ότι πριν από τη μεταβίβαση μετοχών σε οποιοδήποτε άλλοπρόσωπο οι Δανειστές θα προσφέρουν πρώτα τις μετοχές στο ΕλληνικόΔημόσιο υπό όρους ισοδύναμους με εκείνους που προτάθηκαν από τονυποψήφιο ειδικό διάδοχο. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν δεχθεί θα είναιελεύθεροι να μεταβιβάσουν τις μετοχές στον υποψήφιο ειδικό διάδοχο.Μετοχές που μεταβιβάζονται από τους Δανειστές σύμφωνα με την παρούσαπαράγραφο θα είναι εν συνεχεία ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς περιορισμό.

Οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση μετοχών, για την οποία δεν απαιτείταιέγκριση, θα γνωστοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός πέντε (5) ημερώναπό την ημερομηνία εγγραφής των νέων μετόχων στο μητρώο μετόχων τουΑναδόχου.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εκτός από εκείνες που προβλέπονταιπαραπάνω απαιτεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ελληνικού Δημοσίου.

21.3. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Οποτεδήποτε, μετά την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας, αλλά πάντωςτηρουμένων των ορίων του Άρθρου 21.2, ο Ανάδοχος δικαιούται στο πλαίσιοτης κείμενης νομοθεσίας, να ζητήσει την εισαγωγή των μετοχών του στοΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και για το σκοπό αυτό να προβεί στην έκδοσηνέων μετοχών ή την προσφορά ήδη υφισταμένων μετοχών ή να προβεί τόσο σεέκδοση όσο και σε πώληση μετοχών. Οποιαδήποτε έκδοση νέων μετοχώναπαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δεν θαμπορεί να την αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.

21.4. Μεταβολές στον Κατασκευαστή

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ή να αποδεχθεί την αποχώρηση ή τοναποκλεισμό οιουδήποτε μέλους της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας χωρίς τησύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότιτουλάχιστον 78% των συμμετοχών στην κοινοπραξία παραμένουν αμετάβλητες.Η εισδοχή νέου μέλους της κοινοπραξίας θα υπόκειται σε προηγούμενηγραπτή συγκατάθεση του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία το Δημόσιο δεν θααρνηθεί άνευ εύλογης αιτίας. Υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι καμίαμεταβολή στη σύνθεση του Κατασκευαστή δεν θα απαλλάσσει κατά κανένατρόπο τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσειςτου δυνάμει της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 22

ΠΑΡΑΤΑΣΗ `Η ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

22.1. Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης

Η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης θα είναι η περίοδος πουαναφέρεται στο Άρθρο 1.2. με την επιφύλαξη των παρατάσεων πουπροβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης ή εγκρίνονται δυνάμειαυτής και με την επιφύλαξη της πρόωρης λήξης λόγω επίτευξης τηςσυμφωνηθείσης απόδοσης χρηματοδότησης σύμφωνα με το Άρθρο 22.2.

22.2. Πρόωρη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης

Στην περίπτωση που οι αρχικοί μέτοχοι πραγματοποιήσουν τησυμφωνηθείσα απόδοση, δηλαδή ROE ύψους 11,5%, η Περίοδος τηςΠαραχώρησης θα λήξει στο τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο θαεπιτευχθεί η απόδοση αυτή των κερδών, οπότε και η παράδοση της Γέφυραςαπό τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Άρθρου 16.8 της παρούσας.

Η πρόωρη λήξη της Παραχώρησης κατά το παρόν Άρθρο υπόκειται στηνέγκριση των Δανειστών, μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν αποπληρωθεί οιΔανειακές Συμβάσεις.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την κατ` έτος επίτευξη του ROE από τοναρχικό μέτοχο, η διαφορά θα επιλυθεί από την Οικονομική Επιτροπήσύμφωνα με την Διαδικασία Επιλύσεως Διαφορών του Άρθρου 28 τηςπαρούσας.

ΆΡΘΡΟ 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

23.1. Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει στο ΕλληνικόΔημόσιο εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη λήξη κάθε οικονομικούέτους:

(i) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του που περιλαμβάνουν τονισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την ανάλυση των καθαρώνμερισμάτων που εισέπραξαν οι μέτοχοι,

(ii) την έκθεση των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων με τιςτυχόν παρατηρήσεις τους,

(iii) έκθεση-δήλωση για τις πηγές χρηματοδότησης και διάθεσης τωνπόρων σύμφωνα με το υπόδειγμα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος,

(iv) το ενημερωμένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και τους υπολογισμούςπου αρμόζουν στο ROE που έχει επιτευχθεί.

23.2. Υποβολή άλλων Εκθέσεων ή Πληροφοριακών Στοιχείων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιοεντός εξήντα (60) ημερών από την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθεέτους τους λογαριασμούς διαχείρισης, συνοδευόμενους από οποιαδήποτευπομνήματα ή παρατηρήσεις.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιοή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιεσδήποτε οικονομικές πληροφορίες καιστοιχεία τα οποία απαιτείται να δώσει σύμφωνα με τους όρους τωνΔανειακών Συμβάσεων (για παράδειγμα ποσοστά κάλυψης εξυπηρέτησηςδανείων και ποσά σε οποιοδήποτε λογαριασμό για εξυπηρέτηση δανείων).

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο έκθεση για τιςδραστηριότητες του προηγουμένου έτους και χρηματοδοτικό καιεπιχειρησιακό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

23.3. Λογιστικοί Έλεγχοι

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσλάβει ανεξάρτητη εταιρείαορκωτών λογιστών διεθνούς φήμης, η οποία θα ελέγξει τους λογαριασμούςτου Αναδόχου και θα προετοιμάσει έκθεση, αντίγραφο της οποίας θαχορηγήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να προβαίνει με δικές του δαπάνεςστον έλεγχο των βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων της Αναδόχου μέσωανεξάρτητες εταιρείας ορκωτών λογιστών, υπό την προϋπόθεση ότι οιέλεγχοι αυτοί δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται κατά χρονικάδιαστήματα μικρότερα των δώδεκα μηνών και μετά από έγκαιρη ειδοποίησητου Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 24

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

24.1. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, ο όρος “ΓεγονόςΑνωτέρας Βίας” θα θεωρείται ότι σημαίνει τόσο (α) όλα εκείνα ταγεγονότα ή περιστατικά τα οποία ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ήεπιρροής των μερών και τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ήπροβληθεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους τωνμερών και (β) όλα τα γεγονότα ή περιστατικά, για τα οποία δεν ευθύνεταικανένα από τα μέρη.

24.2. Επέλευση

24.2.1. Εάν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχει επέλθει ένα Γεγονός ΑνωτέραςΒίας το οποίο μπορεί να γεννήσει αξίωση για παράταση χρόνου ή γιααποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο, θα ειδοποιεί το Ελληνικό Δημόσιοκαι τον Επιβλέποντα εγγράφως, μόλις κάτι τέτοιο καταστεί ευλόγωςεφικτό, αναφέροντας το Γεγονός Ανωτέρας Βίας που ισχυρίζεται ότι επήλθεκαι τις συνέπειές του (στο βαθμό που θα μπορεί τότε ευλόγως ναεξακριβωθεί).

24.2.2. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί την επέλευση ενόςΓεγονότος Ανωτέρας Βίας ή τις συνέπειές του, θα ειδοποιήσει εγγράφωςτον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο εντός επτά (7) ημερών από τη λήψηειδοποίησης από τον Ανάδοχο αναφέροντας τη βάση των αντιρρήσεών του,και οι διατάξεις των γνωστοποίηση του Αναδόχου δεν αμφισβητηθεί ή εάν ηγνωστοποίηση αμφισβήτησης του Ελληνικού Δημοσίου αποσυρθεί, θα θεωρείταιότι το Ελληνικό Δημόσιο απεδέχθη τη γνωστοποίηση του Αναδόχου.

24.2.3. Μόλις είναι πρακτικώς δυνατόν, το Ελληνικό Δημόσιο και οΑνάδοχος θα συναντηθούν για να συζητήσουν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας καιτις συνέπειές του και, στο βαθμό που θα είναι τότε δυνατόν, ναπροσδιορίσουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη συνέχιση των Εργασιώνή της λειτουργίας της Γέφυρας.

24.2.4. Αν μπορεί να μην είναι τότε σαφές κατά πόσον το ΓεγονόςΑνωτέρας Βίας θα καταστεί Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας (όπωςορίζεται στο Άρθρο 24.6.2.) οι συμβαλλόμενοι (εκτός εάν συμφωνήσουνκάτι άλλο ή εάν οι Δανειστές καθορίσουν ή προβλέψουν κάτι άλλο) θαπροβούν σε κάθε εύλογη ενέργεια για να συνεχίσουν το Έργο με τη χρήσητων ασφαλιστικών αποζημιώσεων και της αποζημίωσης του ΕλληνικούΔημοσίου.

24.3. Οικονομική Ευθύνη του Αναδόχου

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 24.6.:

(α) Στο βαθμό που ο Ανάδοχος, δυνάμει του Άρθρου 18, έχει ασφαλίσειτο Έργο κατά των συνεπειών Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια τηςΠροπαρασκευαστικής Περιόδου, της Περιόδου Κατασκευής και/ή της ΠεριόδουΛειτουργίας, ο Ανάδοχος θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες του ανωτέρωΓεγονότος Ανωτέρας Βίας, μέχρι τα ποσά που είναι καταβλητέα σύμφωνα μετα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

(β) Ο Ανάδοχος θα φέρει επίσης τις οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτεΓεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας, το οποίο εμπίπτειεντός των ορίων της μελέτης που ορίζονται στις Προδιαγραφές.

24.4. Οικονομική Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 24.6., το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσειτο Ανάδοχο για οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτεΓεγονότος Ανωτέρας Βίας εκτός από εκείνα που βαρύνουν τον Ανάδοχοσύμφωνα με το Άρθρο 24.3, ούτως ώστε (i) σε περίπτωση επέλευσηςΓεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής ή τηςΚατασκευαστικής Περιόδου, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει οποιαδήποτεπρόσθεση δαπάνη που πιστοποιείται από τον Επιβλέποντα ως πληρωτέα στονΚατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής, οποιεσδήποτε πρόσθετεςαμοιβές και έξοδα του Αναδόχου και οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές καιέξοδα του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικάέξοδα του Αναδόχου και οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες χρηματοδότησηςή/και δανεισμού που προέκυψαν ή υπέστη και (ii) σε περίπτωση επέλευσηςΓεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας το ΕλληνικόΔημόσιο θα αποζημιώσει επίσης τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε απώλειαεισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις τοΧρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθε δε περίπτωση εντόςείκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά τονοποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προςοιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται προς επίλυση στην ΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου28 του παρόντος, εντός επτά (7) ημερών από τη γένεση οποιασδήποτεαπαίτησης δυνάμει του παρόντος Άρθρου. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θακαταβάλλει καμία αποζημίωση σε σχέση με τον ίδιο εξοπλισμό τουΚατασκευαστή, τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να μην ασφαλίσει.

24.5. Παράταση του χρόνου περαίωσης

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 24.6, εάν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας λάβειχώρα κατά την Περίοδο Κατασκευής, η περίοδος περαίωσης των Εργασιών πουορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης θαπαρατείνονται για χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση πουπροκλήθηκε στην πρόοδο των Εργασιών.

24.6 Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας

24.6.1 Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων της παρούσαςΣύμβασης, σε περίπτωση οποιουδήποτε Παρατεταμένου Γεγονότος ΑνωτέραςΒίας (όπως ορίζεται στο Άρθρο 24.6.2.) οι συμβαλλόμενοι, εντός δέκα(10) ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου των τριών (3), έξι(6), δώδεκα (12) ή δεκαοκτώ (18) μηνών που αναφέρονται στο Άρθρο 24.6.2. θα συναντηθούν για να αποφασίσουν κατά πόσον υπό το φως τωνμέχρι τότε συνεπειών του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και των απόψεών τουςσχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά μετα μέτρα αντιμετώπισης του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και συνέχισης τηςπαρούσας Σύμβασης Παραχώρησης. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν καταλήξουν σεσυμφωνία εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος της εν λόγω περιόδου,οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους θα δικαιούται να καταγγείλει τηνπαρούσα Σύμβαση Παραχώρησης με άμεσο αποτέλεσμα.

24.6.2. “Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας” σημαίνει ΓεγονόςΑνωτέρας Βίας το οποίο διαρκεί ή οι επιπτώσεις του διαρκούν:

(α) σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζει κατά την ΠερίοδοΚατασκευής και κατά των συνεπειών του οποίου ο Ανάδοχος έχει ασφαλιστείσύμφωνα με το Άρθρο 18, επί μία συνεχή περίοδο άνω των δώδεκα (12)μηνών,

(β) σε περίπτωση οιουδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζεικατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, επί συνεχή περίοδο άνω τωντριών (3) μηνών,

(γ) σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζει μετά το τέλοςτης Περιόδου Κατασκευής και κατά των συνεπειών του οποίου ο Ανάδοχοςέχει ασφαλιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 18, επί μια συνεχή περίοδο άνω τωνδεκαοκτώ (18) μηνών,

(δ) σε περίπτωση οιουδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζειμετά το τέλος της Περιόδου Κατασκευής, επί μια συνεχή περίοδο άνω τωνέξι (6) μηνών.

24.7. Καταγγελία

Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει του Άρθρου 24.6., οι διατάξεις του Άρθρου 25.6. θα έχουν εφαρμογή με την εξαίρεση ότι η αναφορά σε R.O.E.11,5% θα αντικατασταθεί από αναφορά σε R.O.E. 5,75% και, στο βαθμό πουοι αρχικοί μέτοχοι του Αναδόχου έχουν ήδη εισπράξει τότε R.O.E. 5,75% ήμεγαλύτερη, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να εισπράξει από τονΑνάδοχο οποιαδήποτε ασφαλιστική αποζημίωση ως αποτέλεσμα του ΓεγονότοςΑνωτέρας Βίας που μπορεί να μην έχει δαπανηθεί ήδη από τον Ανάδοχο (μετην επιφύλαξη των τυχόν δικαιωμάτων προτίμησης των Δανειστών σε σχέσημε αυτές τις αποζημιώσεις).

24.8. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων ως προς τηδιάρκεια ή το αποτέλεσμα οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίας θαπαραπέμπεται προς επίλυση στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου28.

ΆΡΘΡΟ 25

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

25.1. Λόγοι Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου

Τα παρακάτω συνιστούν Λόγους Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου:

– η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή λύσης τουΑναδόχου (εκτός από τις περιπτώσεις συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης υπόόρους που έχουν προηγουμένως εγκριθεί εγγράφως από το ΕλληνικόΔημόσιο),

– η μη έκδοση μετοχών του Αναδόχου για τα ποσά και κατά τους χρόνουςπου αναφέρονται στο Άρθρο 4,

– η μη προσωρινή αδυναμία ή ανικανότητα ή απροθυμία του Αναδόχου ναλάβει επαρκή χρηματοδότηση για το Έργο μετά την Ημερομηνία Θέσης σεΙσχύ,

– η μη πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης με τοΕλληνικό Δημόσιο που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 4.4.,

– η εγκατάλειψη της μελέτης και κατασκευής των Εργασιών επί συνεχέςδιάστημα άνω των τριών (3) μηνών,

– η συνέχιση της λειτουργίας της Γέφυρας κατά τρόπο που θέτει σεκίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών,

– η επανειλημμένη υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων συντήρησης τηςΓέφυρας, κατά παράβαση του Άρθρου 16 της παρούσας,

– η μεταβίβαση μετοχών στον Ανάδοχο κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 21,

– η παράβαση εκ μέρους της Αναδόχου των υποχρεώσεών του δυνάμει τηςπαρούσας έτσι ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να μην έχει δικαιολογημένοσυμφέρον να συνεχίσει τις συμβατικές του σχέσεις.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ΣύμβασηΠαραχώρησης κατά την αποκλειστική του ευχέρεια σύμφωνα με τους όρουςκαι τη Διαδικασία που ορίζεται στο παρόν Άρθρο 25, σε περίπτωσησυνδρομής Λόγων Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου.

25.2. Λόγοι Καταγγελίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Τα παρακάτω συνιστούν Λόγους Καταγγελίας σε βάρος του ΕλληνικούΔημοσίου:

– η έκδοση οποιωνδήποτε νόμων, κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων ήπράξεων εκτελεστικής εξουσίας ή παράλειψης αυτής που έχουν ωςαποτέλεσμα τον περιορισμό, ή κατάργηση των Δικαιωμάτων Παραχώρησης τουΑναδόχου ή οιουδήποτε εξ αυτών,

– η μη καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής στα ποσά και κατά τουςχρόνους που ορίζονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Συμβολής,

– η παράβαση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των υποχρεώσεών τουδυνάμει του Άρθρου 4.4 η την συμφωνιών που αναφέρονται σε αυτό

– η μη πληρωμή οιουδήποτε ποσού πληρωτέου δυνάμει της παρούσας από τοΕλληνικό Δημόσιο, εάν η μη πληρωμή συνιστά λόγο καταγγελίαςοποιασδήποτε Δανειακής Σύμβασης και γεννά υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμήςαυτής,

– η έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο οποιωνδήποτε νέων νόμων,κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων που εισάγουν δυσμενείς διακρίσειςκαι επηρεάζουν δυσμενώς τα δικαιώματα του Αναδόχου είτε όλους τουςαναδόχους δικαιωμάτων διοδίων.

– οποιαδήποτε τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας που έχει τέτοιεςοικονομικές ή άλλες συνέπειες ώστε ο Ανάδοχος να μην έχειδικαιολογημένο συμφέρον από τη συνέχιση των συμβατικών σχέσεων,

– η μη αποπεράτωση των οδών σύνδεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 20.3.εντός έξι (6) μηνών μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης,

– παράβαση υποχρεώσεως από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της οποίας οΑνάδοχος δεν έχει δικαιολογημένο συμφέρον να συνεχίσει τις συμβατικέςτου σχέσεις.

Σε περίπτωση συνδρομής Λόγου Καταγγελίας σε βάρος του ΕλληνικούΔημοσίου ο Ανάδοχος θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησηςκατά την αποκλειστική ευχέρειά του σύμφωνα με τους όρους και τιςδιαδικασίες του παρόντος Άρθρου 25.

25.3. Επιδόσεις και Καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο

Σε περίπτωση συνδρομής Λόγου Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου, τοΕλληνικό Δημόσιο θα έχει το δικαιώματα να επιδώσει σχετική γραπτήειδοποίηση στον Ανάδοχο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα, δηλώνοντας τη φύσητου Λόγου Καταγγελίας και ζητώντας από τον Ανάδοχο να επανορθώσει εντόςεκατό (100) ημερών. Εάν (α) ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει εντός εκατό(100) ημερών από την επίδοση της σχετικής γνωστοποίησης και εάν (β) οιΔανειστές δεν έχουν διορίσει Υποκατάστατο Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 26, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσαΣύμβαση Παραχώρησης, επιδίδοντας σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στονΑνάδοχο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα.

25.4. Επιδόσεις και Καταγγελία από τον Ανάδοχο

Σε περίπτωση συνδρομής Λόγου Καταγγελίας σε βάρος του ΕλληνικούΔημοσίου, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να επιδώσει σχετική έγγραφηγνωστοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο αναφέροντας τη φύση του ΛόγουΚαταγγελίας και ζητώντας από το Ελληνικό Δημόσιο να επανορθώσει εντόςεκατό (100) ημερών. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν επανορθώσει εντός εκατό(100) ημερών από την επίδοση της σχετικής γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος θαδικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση γραπτήςγνωστοποίησης για το σκοπό αυτό στο Ελληνικό Δημόσιο και τηνΑντιπρόσωπο Τράπεζα.

25.5. Επιπτώσεις της Καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από τοΕλληνικό Δημόσιο

25.5.1. Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει του Άρθρου 25.3. κατά τηνΠερίοδο Κατασκευής:

– το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει τα δικαιώματα του Αναδόχου επί τωνΕργασιών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωρινών Εργασιών και το δικαίωματου Αναδόχου να απολαμβάνει τη χρήση και κατοχή τους θα πάψει αμέσως ναισχύει,

– το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ανανέωσητης Σύμβασης Κατασκευής με τους ίδιους όρους σύμφωνα με τους οποίους τοΕλληνικό Δημόσιο θα αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τιςυποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της παρούσας,

– με την επιφύλαξη του Άρθρου 25.8. το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλειστους Δανειστές εντός εκατόν ογδόντα (180) από την καταγγελία (ή εντόςάλλης προθεσμίας που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου καιτων Δανειστών), χωρίς συμψηφισμό ή ανταπαίτηση και στα αντίστοιχανομίσματα, σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θαοριστούν από τους Δανειστές, όλα τα ποσά που εκκρεμούν κατά το χρόνοπληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, με υπολογισμό του τόκου όπωςπροβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα, αμοιβέςκαι δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμει αυτού ή σύμφωνα με αυτές και τοΕλληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Αναδόχου ότι ο τελευταίος θααπαλλαγεί πλήρως από όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με ή δυνάμει τωνΔανειακών Συμβάσεων προς τους Δανειστές,

– εν συνεχεία το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα απωλέσει το δικαίωμά του ναζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο.

25.5.2. Σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 25.3. κατά τηνΠερίοδο Λειτουργίας:

– το Δημόσιο θα αναλάβει και θα αποκτήσει τα δικαιώματα του Αναδόχουεπί της Γέφυρας και το δικαίωμα του Αναδόχου να απολαμβάνει τη χρήσηκαι κατοχή της θα παύσει αμέσως να υφίσταται,

– το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να επιλέξει την ανανέωση της ΣύμβασηςΚατασκευής με τους ίδιους όρους σύμφωνα με τους οποίους το ΕλληνικόΔημόσιο αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις τουΑναδόχου,

– το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει και θα παραλάβει, χωρίςοποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, όλα τα οχήματα, τον εξοπλισμό,τους υπολογιστές (λογισμικό και μηχανικό εξοπλισμό) και όλα τα άλλακινητά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ανάδοχο καιχρησιμοποιούνται σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυραςκατά το χρόνο της καταγγελίας,

– ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τα ΕγχειρίδιαΣυντήρησης και Λειτουργίας καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα καικατασκευαστικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι αυτά θα έχουνοριστικοποιηθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας,

– με την επιφύλαξη του Άρθρου 25.8. το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλειστους Δανειστές χωρίς συμψηφισμό ή ανταπαίτηση και στα αντίστοιχανομίσματα σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θαοριστούν από τους Δανειστές εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τηνκαταγγελία (ή οποιαδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να συμφωνηθείμεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών), όλα τα ποσά πουεκκρεμούν κατά το χρόνο πληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, μευπολογισμό του τόκου όπως προβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλατα πρόσθετα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμειαυτών ή σύμφωνα με αυτές το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι τουΑναδόχου ότι ο τελευταίος θα απαλλαγεί πλήρως από όλες τις υποχρεώσειςτου δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων προς τους Δανειστές,

– το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα απωλέσει το δικαίωμα του να ζητήσειαποζημίωση από τον Ανάδοχο.

25.6. Επιπτώσεις της Καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από τονΑνάδοχο

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 24.6, 25.4 ή/και άλλως, όχι όμως δυνάμει της Άρθρου 25.3.:

– το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο αποζημίωση ίση προςένα ποσό που θα είχε ως αποτέλεσμα να επιτύχουν οι αρχικοί μέτοχοι τουΑναδόχου R.O.E. 11,5%,

– το Δημόσιο θα καταβάλλει στους Δανειστές χωρίς συμψηφισμό ήανταπαίτηση και στα αντίστοιχα νομίσματα των Δανειακών Συμβάσεων σεέναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα οριστούν από τουςΔανειστές εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την καταγγελία (ήοποιαδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ τουΕλληνικού Δημοσίου και των Δανειστών) όλα τα ποσά που εκκρεμούν κατά τοχρόνο πληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, με υπολογισμό του τόκουόπως προβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα,αμοιβές και δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμει αυτών ή σύμφωνα μεαυτές και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Αναδόχου ότι οτελευταίος θα απαλλαγεί πλήρως από όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει τωνΔανειακών Συμβάσεων προς τους Δανειστές,

– το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για άμεσες ζημίες ωςαποτέλεσμα της καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης,συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων που είναι πληρωτέες από τονΑνάδοχο στον Κατασκευαστή εάν η καταγγελία της σύμβασης Παραχώρησηςέλαβε χώρα κατά την Περίοδο Κατασκευής ή οποιαδήποτε αποζημίωσηπληρωτέα στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη Γέφυρα εάν η καταγγελία τηςΣύμβασης Παραχώρησης έλαβε χώρα κατά την περίοδο Λειτουργίας,

– το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει και θα αποκτήσει τα δικαιώματα τουΑναδόχου επί των Εργασιών ή της Γέφυρας ανάλογα με την περίπτωση και οΑνάδοχος θα χάσει αμέσως το δικαίωμα απόλαυσης της χρήσης και κατοχήςτους,

– υπό την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει προβεί στιςδιάφορες πληρωμές που αναφέρονται ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχειτην επιλογή να ανανεώσει τη Σύμβαση Κατασκευής με τους ίδιους όρους,

– σε περίπτωση καταγγελίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίαςτο Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει και θα αναλάβει , χωρίς καταβολήπληρωμής στον Ανάδοχο, όλο τον εξοπλισμό οδικών οχημάτων, τουςυπολογιστές (λογισμικό και μηχανικό εξοπλισμό) και όλα τα κινητάπεριουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ανάδοχο και χρησιμοποιούνται σεσχέση με τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας κατά το χρόνο τηςκαταγγελίας,

– σε περίπτωση καταγγελίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας, ο Ανάδοχοςθα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τα Εγχειρίδια Συντήρησης καιΛειτουργίας μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και κατασκευαστικά σχέδιαυπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι αυτά θα έχουν οριστικοποιηθεί κατά τοχρόνο της καταγγελίας.

25.7. Μη αποκλειστική θεραπεία

Καμία διάταξη του παρόντος Άρθρου δεν θα εμποδίζει οποιονδήποτε απότους συμβαλλομένους να ασκήσει δικαστικά τα δικαιώματα του γιααποζημίωση ή εκτέλεση ή επανόρθωση ή για οποιαδήποτε άλλη μορφήθεραπείας ή να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων αντί ή επιπλέον τηςάσκησης του δικαιώματος που μπορεί να έχει να καταγγείλει τη ΣύμβασηΠαραχώρησης.

25.8. Εγκατάλειψη

Σε περίπτωση κατά την οποία η μελέτη και κατασκευή του Έργουεγκαταλειφθεί επί συνεχή περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, και τοΕλληνικό Δημόσιο καταγγείλει τη Σύμβαση κατόπιν τούτου, το ΕλληνικόΔημόσιο δεν θα υποχρεούται να καταβάλει στους Δανειστές τα ποσά πουαναφέρονται στο Άρθρο 25.5.

ΆΡΘΡΟ 26

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣΑΝΑΔΟΧΟΣ

26.1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη ΣύμβασηΠαραχώρησης

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσειοποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν απότην παρούσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τουαντισυμβαλλομένου τους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεταιδιαφορετικά).

26.2. Εμπράγματη Ασφάλεια επί της Κινητής Περιουσίας ή τωνΔικαιωμάτων και συμφερόντων του Αναδόχου

Προς το σκοπό της χρηματοδότησης, της μελέτης, κατασκευής καιλειτουργίας του Έργου, ο Ανάδοχος δικαιούται, μετά την προηγούμενηέγγραφη συγκατάθεση του Δημοσίου, να εκχωρήσει τα δικαιώματα του από τηΣύμβαση Παραχώρησης ή τη Σύμβαση Κατασκευής ή να συστήσει εμπράγματαδικαιώματα επ`αυτών ή επί των κινητών περιουσιακών του στοιχείων, τωνεσόδων του, των τραπεζικών λογαριασμών του, των δικαιωμάτων τουΠνευματικής Ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του ήπεριουσιακών στοιχείων υπέρ των Δανειστών. Ο ασφαλιζόμενος δανειστήςσύμφωνα με οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συνάψει ο Ανάδοχος με τηνέγκριση του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα εμποδίζεται από το ΕλληνικόΔημόσιο ή οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία ή Αρμόδια Αρχή από την δικαστικήεκτέλεση της εν λόγω εξασφάλισης σύμφωνα με τους όρους της.

26.3. Υποκατάσταση Αναδόχου

26.3.1. Σε περίπτωση που συντρέχει Λόγος Καταγγελίας σε βάρος τουΑναδόχου και το Ελληνικό Δημόσιο έχει επιδώσει σχετική ειδοποίηση προςτον Ανάδοχο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα σύμφωνα με το Άρθρο 25.3. ήοποιοσδήποτε από τους Δανειστές έχει επισπεύσει την είσπραξη ποσών ήέχει απαιτήσει οποιαδήποτε ποσά δυνάμει οποιασδήποτε ΔανειακήςΣύμβασης, οι Δανειστές (ή η Αντιπρόσωπος Τράπεζα) έχουν το δικαίωμαμετά από έγγραφη ειδοποίηση οποτεδήποτε εντός της αντίστοιχης περιόδουεπανόρθωσης των εκατό (100) ημερών και εάν ο Λόγος Καταγγελίας δεν έχειαρθεί έως τότε ή σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την επίσπευση ή απαίτηση) ναορίσουν Υποκατάστατο Φορέα προς υποκατάσταση του Αναδόχου. ΟΥποκατάστατος Φορέας θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία σε καλή οικονομικήκατάσταση, δυνάμενη σύμφωνα με το καταστατικό της να ενεργεί ωςΑνάδοχος και έχουσα την απαραίτητη οικονομική ή/και τεχνική ικανότηταή/και υποστήριξη.

26.3.2. Από την ημερομηνία υποκατάστασης, ο Υποκατάστατος Φορέας, θααναλάβει, για την επιδίωξη όλων των σκοπών της παρούσας ΣύμβασηςΠαραχώρησης, όλα τα δικαιώματα και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις τουΑναδόχου που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση σαν να ήταν ο Ανάδοχοςκαι εφεξής κάθε αναφορά στον Ανάδοχο να θεωρείται ως αναφορά στονΥποκατάστατο Φορέα. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας υποκατάστασης το ΕλληνικόΔημόσιο και ο Υποκατάστατος Φορέας, θα συμφωνήσουν χρονικό όριο για τηνάρση οποιουδήποτε Λόγου Καταγγελίας.

26.3.3. Οιοσδήποτε ορισμός Υποκατάστατου Φορέα από τους Δανειστές θαυπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, τηνοποία το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα μπορεί να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.

26.3.4. Σε περίπτωση υποκατάστασης και για όσο χρόνο ο ΥποκατάστατοςΦορέας παραμείνει Ανάδοχος, ο Υποκατάστατος Φορέας θα έχει, χωρίςοποιαδήποτε πληρωμή και χωρίς καμιά άλλη ασφάλεια εκτός από τηνασφάλεια που επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 26.2., όλα τα δικαιώματακαι τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις,όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της ΣύμβασηςΚατασκευής, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμειτης Εγγυητικής Επιστολής Συντήρησης και Λειτουργίας και της ΕγγυητικήςΕπιστολής Καλής Εκτέλεσης και τα συμφέροντα τουΑναδόχου σε όλα ταδικαιώματα και τις υποχρεώσεις δυνάμει οποιασδήποτε άλλης σύμβασης καισυμφωνίας και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχείακαι τα δικαιώματα που χρειάζεται ο Υποκατάστατος Φορέας για τη μελέτη,κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και επιβολή διοδίων στηΓέφυρα.

26.3.5. Το Άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν έχει εφαρμογή σεπερίπτωση υποκατάστασης (ο Ανάδοχος εξακολουθεί να ευθύνεται γιαοποιαδήποτε ευθύνη, χρέος ή άλλη υποχρέωση). Επομένως, ανεξάρτητα απότις διατάξεις του Άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα, ο Υποκατάστατος Φορέαςδεν θα ευθύνεται (εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα ΣύμβασηΠαραχώρησης) για χρέη ή άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τηνκατασκευή ή λειτουργία της Γέφυρας, ή διαφορετικά ως αποτέλεσμα τηςπαραχώρησης ή μεταβίβασης στον Υποκατάστατο Φορέα των διαφόρωνστοιχείων του ενεργητικού, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή από άλλο λόγο.

26.3.6. Από την ημερομηνία υποκατάστασης αλλά με την επιφύλαξη του Άρθρου 26.3.8., εάν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τονΥποκατάστατο Φορέα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακύβευση των δικαιωμάτωντων Δανειστών προς είσπραξη όλων των ποσών δυνάμει ή σύμφωνα προς τιςΔανειακές Συμβάσεις, το ΕλληνικόΔημόσιο μετά από αίτηση τωνΔανειστών, θα πληρώσει στους Δανειστές, εντός εκατόν ογδόντα (180)ημερών (ή άλλου χρονικού διαστήματος που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύτου Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών), χωρίς συμψηφισμό ήανταπαίτηση και στα αντίστοιχα νομίσματα σε έναν ή περισσότερουςτραπεζικούς λογαριασμούς που θα οριστούν από τους Δανειστές, όλα ταποσά τα οποία εκκρεμούσαν κατά το χρόνο πληρωμής δυνάμει των ΔανειακώνΣυμβάσεων ή σύμφωνα με αυτές με τόκο υπολογιζόμενο όπως προβλέπεταιστις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα, αμοιβές και δαπάνεςπου είναι πληρωτέες δυνάμει αυτών ή σύμφωνα με αυτές.

26.3.7.(i) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 26.3.8., μετά την πληρωμή όλωντων ποσών κεφαλαίου, τόκων καιτων άλλων ποσών που οφείλονται εκάστοτεστους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, ο αρχικός Ανάδοχος ήοποιοδήποτε πρόσωπο που έχει δικαίωμα να γίνει Ανάδοχος θα γίνειΑνάδοχος δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης στη θέση του ΥποκατάστατουΦορέα και όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, άδειες, δικαιώματα καιυποχρεώσεις θα μεταβιβαστούν στον Ανάδοχο ή στο άλλο πρόσωπο, χωρίςπληρωμή, και οι διατάξεις του Άρθρου 26.3.4. θα έχουν αναλογικήεφαρμογή ως εάν ο Ανάδοχος, ή, κατά περίπτωση , το άλλο πρόσωπο, ήταν οΥποκατάστατος Ανάδοχος.

ii) Η Αντιπρόσωπος Τράπεζα θα γνωστοποιεί αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιοτην αποπληρωμή όλων των ποσών κεφαλαίου, τόκων και άλλων ποσών πουοφείλονται εκάστοτε στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων.

iii) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσαΣύμβαση Παραχώρησης ως αποτέλεσμα παράβασης ή αθέτησης που υπήρχε κατάτην ημερομηνία της εκ νέου μεταβίβασης στον Ανάδοχο, πριν παρέλθειεύλογος χρόνος στη διάρκεια του οποίου ο Ανάδοχος θα επιδιώξει ναεπανορθώσει την παράβαση ή η αθέτηση δεν μπορεί να επανορθωθεί.

iv) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 26.3.8., οι διατάξεις του Άρθρου26.3.7. θα δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο και θα είναι προς όφελος τουΑναδόχου και των διαδόχων του, και τα δικαιώματα που απορρέουν απόαυτό δεν θα παύουν να ισχύουν και θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ μετά απόοποιαδήποτε υποκατάσταση δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

26.3.8. (i) Οι Δανειστές μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις τουπαρόντος Άρθρου 26.3.8. να μεταβιβάσουν το σύνολό ή μέρος των μετοχώντου Υποκατάστατου Φορέα.

(ii) Μετά τη μεταβίβαση αυτή, οι διατάξεις του Άρθρου 26.3.6. και26.3.7. δεν θα έχουν πλέον εφαρμογή ως προς τον Υποκατάστατο Φορέα.

(iii) Εάν οι Δανειστές εισπράξουν σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοιαμεταβίβαση ποσά μεγαλύτερα από το κεφάλαιο, τους τόκους και τα άλλαποσά που οφείλονται στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, θαείναι υπόλογοι προς τον Ανάδοχο για τη διαφορά.

26.3.9. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αναγνωρίζει πλήρως την υποκατάστασηαυτή και το Ελληνικό Δημόσιο (ή, κατά περίπτωση, η Αντιπρόσωπος Τράπεζαή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατέχει μετοχές του Υποκατάστατου Φορέα)δεν θα προβαίνει σε καμία ενέργεια ως μέτοχος που θα είχε ως συνέπειανα μην ανταποκριθεί ο Υποκατάστατος Φορέας στις υποχρεώσεις του δυνάμειτης παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, αλλά ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτεοι Δανειστές (ή η Αντιπρόσωπος Τράπεζα) δεν θα υποχρεούνται σε καμίαπερίπτωση να διαθέσουν (με τη μορφή χρέους ή/και κεφαλαίου) χρήματα ήάλλη χρηματοδότηση στον Υποκατάστατο Φορέα ή σε σχέση με αυτόν.

26.3.10. Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ο Ανάδοχος συμφωνούν ναυπογράφουν ή να εξασφαλίζουν την υπογραφή των εγγράφων και τη διενέργειοποιασδήποτε πράξης που μπορεί να είναι απαραίτητη ή ευλόγως επιθυμητήγια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Άρθρου 26.3.

26.3.11. Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο, ο Υποκατάστατος Φορέας θα δώσειστην Αντιπρόσωπο Τράπεζα εγγυήσεις (με τη μορφή που θα συμφωνηθείμεταξύ τους) για οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε υποχρεώσεων(δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης ή άλλως) που θα αναληφθούν από τονΥποκατάστατο Φορέα μετά την υποκατάστασή του στη θέση του Αναδόχου.

26.3.12. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 26.3. θα κατισχύουν τωνδιατάξεων οποιουδήποτεγενικού ή ειδικού νόμου.

ΆΡΘΡΟ 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

27.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της ΠεριόδουΠαραχώρησης

27.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της ΠεριόδουΠαραχώρησης την υποχρέωση να συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις με τουςκυρίους ή κατόχους Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίαςμε σκοπό τη χρήση τους για τη μελέτη και κατασκευή του `Έργου και τηλειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας.

27.1.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τα δικαιώματα και αμοιβές(royalties) στους κυρίους ή κάτοχος των ανωτέρω ΔικαιωμάτωνΒιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

27.1.3. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο λάβει κατά την ΠερίοδοΠαραχώρησης έγγραφη αξίωση ή εισαγωγικό έγγραφο διαδικασίας γιαπαραβίαση Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή μηκαταβολή αποζημίωσης ή δικαιωμάτων σε σχέση με Δικαιώματα Βιομηχανικήςκαι Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να παρέμβει ή ναυποστηρίζει τέτοια διαδικασία και στην τελευταία περίπτωση να αναλάβειτη διενέργειά της. Ο Ανάδοχος θα προστατεύει το Ελληνικό Δημόσιο και θατο αποζημιώνει για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση και διαδικασία. ΤοΕλληνικό Δημόσιο θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών αφότουλάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης και αναλαμβάνει να μη δεχθείτην ευθύνη χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

Στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο λάβει τέτοια έγγραφη αξίωση ήειδοποίηση, ο Ανάδοχος δικαιούται να συμβιβαστεί ή να παρέμβειδικαστικά, κατά τον προσφορότερο τρόπο.

27.2. Παροχή `Άδεια Χρήσης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και ΠνευματικήςΙδιοκτησίας στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη ή την καταγγελία τηςΠεριόδου Παραχώρησης

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιομη αποκλειστική άδεια χρήσης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και ΠνευματικήςΙδιοκτησίας αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο προς τον σκοπό τηςκατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας μετά το τέλος τηςΠεριόδου Παραχώρησης ή μετά την καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης.

27.3. Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραμένει κύριος των Δικαιωμάτων τουΒιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν το `Έργο.

27.4. Δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου και της Υπηρεσίας

Το Ελληνικό Δημόσιο και η Υπηρεσία δεν θα θεωρούνται τρίτοι σε σχέσημε τις υποχρεώσεις εχεμύθειας της Σύμβασης Κατασκευής, της ΣύμβασηςΕλεγκτή και της Σύμβασης Επιβλέποντος.

ΆΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

28.1. Επίλυση Διαφορών

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία (εφεξής “διαφορά”) μεταξύ των μερών,που πηγάζει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης,συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε θέματος σχετικά με την ύπαρξη, την ισχύή την καταγγελία αυτής, θα επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις τουπαρόντος Άρθρου.

Η προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών του παρόντος Άρθρουδεν αίρει τη δυνατότητα των μερών να επιδιώξουν παραλλήλως την φιλικήδιευθέτηση της μεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειεςδιευθέτησης να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της ΔιαδικασίαςΕπίλυσης Διαφορών ή των προθεσμιών του παρόντος Άρθρου, εκτόςαντίθετης συμφωνίας των μερών.

28.2. Διαδικασία ενώπιον της Τεχνικής ή της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων

28.2.1. Οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται μεοποιαδήποτε γνωμάτευση, απόφαση, διαπίστωση ή βεβαίωση ή υπολογισμό ήοδηγία του Ελεγκτή ή του Επιβλέποντος και οποιαδήποτε διαφορά σχετικάμε την οποία γίνεται ρητή πρόβλεψη στην παρούσα Σύμβαση για παραπομπήστην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα υποβάλλεται από οποιανδήποτε τωνσυμβαλλομένων στην κρίση της κατάλληλης Επίτροπους Εμπειρογνωμόνωνεκτός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόντης σχετικής γνωμάτευσης, απόφασης, διαπίστωσης, κρίσης, βεβαίωσης,αξιολόγησης ή οδηγίας του Ελεγκτή ή του Επιβλέποντος ή από τη γένεσητης διαφοράς.

28.2.2. Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης συνιστώνται δύο ΕπιτροπέςΕμπειρογνωμόνων, αφενός η Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και αφετέρουη Οικονομική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η κάθε μία εκ των οποίωναποτελείται από τρία (3) μέλη.

28.2.3. Η Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για κάθε θέμαπου αφορά τεχνικά ζητήματα των Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων τωνζητημάτων μελέτης, κατασκευής και τυχόν ελαττωμάτων του `Έργου πουπαρουσιάζονται μετά την περαίωση και μπορεί επίσης να αποφασίσει επίοποιωνδήποτε χρηματικών απαιτήσεων ή θεμάτων που σχετίζονται ήαποτελούν συνέπεια της διαφοράς. Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται απότρία ανεξάρτητα προς τα μέρη μέλη. Εντός δύο (2) μηνών από τηνΗμερομηνία Θέσης σε Ισχύ κάθε μέρος θα προτείνει δύο (2) πρόσωπα στοέτερο μέρος το οποίο θα επιλέξει ένα από αυτά, ως μέλος της Επιτροπής.Το τρίτο μέλος (που θα είναι ο Πρόεδρος) ορίζεται με κοινή απόφαση τωνδύο ως άνω μελών της Επιτροπής εντός δύο (2) μηνών από το διορισμότους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μελών να ορίσουν το τρίτο αυτό μέλοςτης Τεχνικής Επιτροπής, αυτό διορίζεται από τον Πρόεδροτου ΔιεθνούςΕμπορικού Επιμελητηρίου μετά από αίτηση οιουδήποτε εκ των μερών.

Η αμοιβή των μελών της τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνωνκαθορίζεται με συμφωνία των μερών.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, αδυναμίας ή άρνησης εκπλήρωσης τωνκαθηκόντων ενός εκ των μελών της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,και στην περίπτωση διορισμένου μέλους από ένα των συμβαλλομένων μερών,το μέρος που το διόρισε και στην περίπτωση του Προέδρου, τα άλλα δύομέλη, εντός δέκα (10) ημερών θα αποφασίσουν την αντικατάσταση τουσχετικού μέλους και προς τον σκοπό αυτό θα επιδόσουν έγγραφηγνωστοποίηση στο άλλο μέρος και τα λοιπά μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ήαντιστοίχως στα μέρη.

28.2.4. Η Οικονομική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για όλες τιςδιαφορές που αναφέρονται στο Άρθρο 28.2.1, που δεν εμπίπτουν στηνπεριγραφή που δίνεται στην πρώτη φράση του Άρθρου 28.2.3.

Για τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τηναμοιβή των μελών της, τη διάρκεια της θητείας τους και την αντικατάστασητων μελών της σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, άρνησης ή αδυναμίαςεκπλήρωσης των καθηκόντων της εφαρμόζονται κατ`αναλογία (mutatismutandis) οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 28.2.3. του παρόντος Άρθρου.

28.2.5. Οι ανωτέρω Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων έχουν πλήρη αρμοδιότητανα αναθεωρούν, να τροποποιούν ή να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε γνώμη,απόφαση, διαπίστωση, κρίση, βεβαίωση, αξιολόγηση ή οδηγία του Ελεγκτή ήτου Επιβλέποντα.

28.2.6. κάθε παραπομπή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα περιέχει ταπαρακάτω έγγραφα:

συνοπτική περίληψη της φύσης και του ιστορικού της διαφοράς, τωνσχετικών πραγματικών περιστατικών και των θεμάτων που πρέπει νακριθούν,

τα μέτρα που το προσφεύγον ζεύγος ζητεί να ληφθούν,

φάκελο με τα αντίγραφα της αλληλογραφίας, των εκθέτων, και των άλλωνεγγράφων τα οποία το προσφεύγον μέρος επιθυμεί να επικαλεστεί και επίτων οποίων θεμελιώνει το αίτημα του.

28.2.7. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα καθορίζει η ίδια τους κανόνεςτης διαδικασίας, είτε κατά τρόπο γενικό ή κατά περίπτωση (ad hoc).

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω γενικών διατάξεων, η ΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνων θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες: Ο Πρόεδρος τηςΕπιτροπής Εμπειρογνωμόνων μπορεί να αποφασίσει εάν θα ακολουθείακροαματική διαδικασία ή θα ζητηθούν προφορικές αποδείξεις ήεάν ηδιαφορά θα επιλυθεί βάσει εγγράφων αποδείξεων. Ο Προέδρος έχει τοδικαίωμα να διατάξει η κατάθεση μάρτυρα να υποβάλλεται γραπτώς μεενυπόγραφη δήλωση καθώς και την υποβολή γραπτώς με ενυπόγραφη δήλωσηκαθώς και την υποβολή κάθε εγγράφου (ή αντιγράφων του) που βρίσκεταιστην κατοχή των μερών. Ο Πρόεδρος δύναται να ζητήσει την παρουσίαεκπροσώπων του Ελεγκτή και/ή του Επιβληθέντος κατά τη διάρκεια τηςδιαδικασίας και τους υποβάλλει ερωτήσεις ή να τους ζητήσει έγγραφεςδιευκρινίσεις. Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνωνδύναται να ζητήσει να ληφθούν και να αναλυθούν δείγματα υλικών ή ναεκπονηθούν επί τόπου δοκιμές από ειδικούς.

28.2.8. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 28.2.7., ο Πρόεδρος τηςΕπιτροπής Εμπειρογνωμόνων καθορίζει την ημερομηνία, το χρόνο και τοντόπο της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων, καθώς και τους κανόνες της διαδικασίας και καλεί ταμέρη να παραστούν σε αυτήν.

`Έκαστο των μερών δύναται να παραστεί ενώπιον της ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων μετά ή διά του(των) νομικών τεχνικών και/ή οικονομικώνσυμβούλων τους.

28.2.9. `Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων λαμβάνονταικαι κοινοποιούνται στα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 28.2.10. εντός είκοσιοκτώ (28) ημερών από της ημερομηνίας παραπομπής (που είναι η ημερομηνίαυποβολή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των εγγράφων που αναφέρονται στο Άρθρο 28..2.6.). Η προθεσμία έκδοσης απόφασης δύναται να παραταθεί γιαεικοσιοκτώ (28) επιπλέονσε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδικάαιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου.

28.2.10. Η αιτιολόγηση κάθε απόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θαδίδεται εγγράφως. Κάθε απόφαση θα αναφέρει εάν ελήφθη ομόφωνα από τηνΕπιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, θααιτιολογείται οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη.

28.2.11. Οι αμοιβές και τα έξοδα των μελών κάθε ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων καταβάλλονται ισομερώς από τα μέρη για κάθε παραπομπή.

28.2.12. Οποιαδήποτε ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνωνείναι οριστική και δεσμεύει τα μέρη. Οποιαδήποτε απόφαση της ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων που δεν ομόφωνη θα είναι οριστική και θα δεσμεύει ταμέρη εκτός εάν, και μέχρι ότου, η διαφορά που αποτελεί το αντικείμενοτης απόφασης παραπεμφθεί σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 28.3. εντόςτριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης τηςΕπιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 28.2.9.

28.2.13. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων διαλύεται αυτομάτως κατά τηνημερομηνία που απέχει χρονικά δύο έτη από την αντίστοιχη ημερομηνίακατά την οποία πιστοποιήθηκε η ουσιαστική περαίωση των Εργασιών στηΒεβαίωση Περαίωσης, εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών. Νέες ΕπιτροπέςΕμπειρογνωμόνων μπορούν να συσταθούν από τα μέρη σε οποιοδήποτε χρόνο,οπότε οι διατάξεις του Άρθρου 28.2. θα έχουν εφαρμογή ως προς τοδιορισμό, τη σύσταση και τη λειτουργία τους (εκτός σε ό,τι αφορά τηνπερίοδο του διορισμού του(ς) που θα αποφασίζεται σε κάθε περίπτωση απότα μέρη).

28.3. Διαιτητική Επίλυση των Διαφορών

28.3.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή σεσχέση με αυτήν (εκτός από διαφορά που αποτέλεσε αντικείμενο ομόφωνηςαπόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ή μη ομόφωνης απόφασης τηςΕπιτροπής Εμπειρογνωμόνων που δεν παραπέμφθηκε σε διαιτησία εντόςτριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης της ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το Άρθρο 28.2.9.) μπορεί να παραπεμφθεί απόοποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους σε διαιτησία (αποκλεισμένηςοποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας) βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνωνΔιαιτησίας του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς ΕμπορικούΕπιμελητηρίου. Το Διαιτητικό Δικαστήριο απαρτίζεται από τρείς (3)διαιτητές που ορίζονται ένας από κάθε μέρος, ο δε τρίτος με κοινήσυμφωνία των άλλων διαιτητών, εντός τριάντα (30) ημερών από το διορισμότου δεύτερου διαιτητή ή, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εντός τηςπαραπάνω προθεσμίας, σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανόνες Διαιτησίας.

28.3.2. Οι διαιτητές θα έχουν πλήρη εξουσία να διευρύνουν, νααναθεωρήσουν, να διορθώσουν ή να επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε γνώμη,απόφαση, διαπίστωση, κρίση, πιστοποίηση αξιολόγηση ή οδηγία του Ελεγκτήή του Επιβλέποντα ή οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

28.3.3. Οι συμβαλλόμενοι δεν θα περιορίζονται ενώπιον των διαιτητώνστις αποδείξεις ή στα επιχειρήματα που προέβαλαν ενώπιον της ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων.

28.3.4. Η διαιτησία διεξάγεται στο Λονδίνο. Η γλώσσα της διαιτησίαςθα είναι η αγγλική.

28.3.5. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι οριστική καιαμετάκλητη δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικομέσο και θα αποτελεί εκτελεστή πράξη που δεν θα χρειάζεται να κηρυχθείεκτελεστή από τα δικαστήρια. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχοςαποκλείουν και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο ή μέσο προσφυγήςενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής που θαμπορούσαν να έχουν δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα.

ΆΡΘΡΟ 29

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

29.1. Δίκαιο που διέπει τη Σύμβαση

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις τηςπαρούσας και του κυρωτικού της νόμου κατισχύουν κάθε γενικού ή ειδικούνόμου.

29.2. Παράβαση Όρων της Σύμβασης Παραχώρησης

Σε περίπτωση όρων της παρούσας από εκάτερο των μερών, που δεν συνιστάΛόγο Καταγγελίας το βλαπτόμενο μέρος επιδίδει στο έτερο έγγραφη δήλωσήτου στην οποία εκθέτει τους λόγους της παράβασης και του τάσσειπροθεσμία προς επανόρθωση της παράβασης.

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν δύναται να επιλύσουν τις διαφορές τουςμε κοινή συμφωνία, κάθε μέρος δικαιούται να παραπέμψει τη διαφορά προςεπίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ή/και σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 28 της παρούσας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση ή να επιδικασθείαποζημίωση.

29.3. Μεταβολή νομοθεσίας

Σε περίπτωση κατά την οποία (οποτεδήποτε μετά την υπογραφή τηςπαρούσας) ψηφιστεί οποιοσδήποτε νόμος, κανονισμός ή απόφαση ή ανακληθείή τροποποιηθεί οποιοσδήποτε νόμος, κανονισμός ή απόφαση στην Ελλάδα που

– επηρεάζει ή θα επηρεάσει δυσμενώς τις εν πλήρει λειτουργίαεγκαταστάσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο Λειτουργίας ή

– εισάγει διακρίσεις εις βάρος των Χρηστών της Γέφυρας και/ή τουΑναδόχου και/ή εις βάρος οποιωνδήποτε αναδόχων διοδίων γενικώς στηνΕλλάδα ή

– τροποποιεί την φορολογική νομοθεσία (με εξαίρεση τη φορολογίαεισοδήματος),

– με άλλο τρόπο έχει άμεσες ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στο κόστοςκατασκευής των Εργασιών ή στο κόστος λειτουργίας της Γέφυρας ή στοεπίπεδο των εσόδων σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Μοντέλο

i) εάν η μεταβολή της νομοθεσίας επέλθει κατά τη διάρκεια τηςΠροπαρασκευαστικής και/ή της Κατασκευαστικής Περιόδου, η προθεσμίαπεραίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1. και η ΠερίοδοςΠαραχώρησης θα παραταθούν κατά μία περίοδο που αντιστοιχεί σεοποιαδήποτε καθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και το ΕλληνικόΔημόσιο θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις πρόσθετες δαπάνες που οΕπιβλέπων πιστοποιεί ότι είναι πληρωτέες στον Κατασκευαστήδυνάμει τηςΣύμβασης Κατασκευής, για οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και δαπάνες τουΕλεγκτή και του Επιβλέποντος, πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου καιπρόσθετα έξοδα χρηματοδότησης ή/και δανεισμού και

ii) εάν η μεταβολή της νομοθεσίας επέλθει κατά τη διάρκεια τηςΠεριόδου Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχοέναντι οποιασδήποτε μείωσης των μετά από φόρους κερδών,(χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθεπερίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακούμήνα κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το αντίστοιχο ποσό. Σε περίπτωσηδιαφοράς ως προς οιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται στηνΕπιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από τη γένεση τηςαπαίτησης δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

29.4. Ισχύς της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση το μόνο ισχύον συμβατικό κείμενο μεταξύ των μερών.

29.5. Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο μεέγγραφη συμφωνία των μερών και με την διαδικασία που θα ορισθεί στονκυρωτικό νόμο.

29.6. Γνωστοποιήσεις

29.6.1. Οι Γνωστοποιήσεις προς οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρηπραγματοποιούνται έγκυρα με έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.Γνωστοποίηση με τηλεγράφημα, τέλεξ ή φαξ θεωρείται έγκυρη και ότι έγινετην ημέρα αποστολής του τηλεγραφήματος, τέλεξ ή φαξ εφόσον εντός τριών(3) ημερών από την αποστολή τους αποσταλεί πρωτότυπο έγγραφο μεπανομοιότυπο επί αποδείξει παραλαβής.

29.6.2. Κάθε γνωστοποίηση, η επίδοση κάθε εγγράφου πραγματοποιείταιγια κάθε μέρος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για το Ελληνικό Δημόσιοή την Υπηρεσία:Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΓΓ ΔΕ

Διεύθυνση Γ1Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 101 78

Για τον Ανάδοχο:Ακακιών 39 και Μονεμβασίας 25

Μαρούσι 151 25

Οι συμβαλλόμενοι θα γνωστοποιούν ο ένας στον άλλο οποιαδήποτε αλλαγήδιεύθυνσης, και η γνωστοποίηση αυτή θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρεςμετά την επίδοση της.

29.6.3. Όλες οι κοινοποιήσεις (εκτός από τις τεχνικής φύσης και ταέγγραφα ή οι πληροφορίες τα οποία δεν ήταν αρχικώς στην ελληνικήγλώσσα) θα γίνονται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ανάδοχου στηνΕλληνική γλώσσα.

29.7. Γλώσσα

Η παρούσα Σύμβαση υπεγράφη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και ταδύο κείμενα έχουν ίση ισχύ και αποτέλεσμα.

29.8. Μερική Ακυρότητα

Εάν κάποιος όρος ή διάταξη της Συμβάσεως είναι παράνομη ή δεν δύναταινα εκτελεστεί, η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα του υπολοίπου τηςΣύμβασης θα παραμείνει ανεπηρέαστη.

29.9. Τήρηση των Νόμων και των Κανονισμών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης νατηρεί τους νόμους της χώρας, τις διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα διατάγματα, κανονισμούς, καινομοθετικές διατάξεις κ.λπ., που εφαρμόζονται σε αυτόν και στιςΕργασίες που περιγράφονται στην παρούσα, εκτός των όσων προβλέπονταιστην παρούσα και με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτής και του νόμου πουτην κυρώνει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος υπέγραψαντην παρούσα Σύμβαση δια των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τοις κατά τηνως άνω ημερομηνία.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α.Α.Ε.Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗΚωνσταντίνος ΓείτοναςJean-Paul Teyssandier

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Ιανουαρίου 1996.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

και

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε

και

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υπεγράφη την 3η του μηνός Ιανουαρίου 1996.

ΜΕΤΑΞΥ

1) Της κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ” (στο εξήςαποκαλούμενη “Κατασκευάστρια Κοινοπραξία), όπως νόμιμα εκπροσωπείταιαπό τον κ. Pascal Richard.

και των εταιριών που την αποτελούν:

GTM INTERNATIONAL, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. PascalRichard

GTM, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. PascalRichard

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Νικόλαο Τρίχα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Δημήτριο Καλλιτσάντση,

ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΔΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΛΤΔ., όπως νόμιμα εκπροσωπείταιαπό τον κ. Στέλιο Γεωργαλλίδη,

ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑμβρόσιοΚαρατζά,

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΚωνσταντίνοΚούτλα,

Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο,

στο εξής αποκαλούμενες “τα μέλη της”

ΚΑΙ

2) Της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία “ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.” (στο εξής”Παραχωρησιούχος”), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Jean-PaulTeyssandier,

3) Του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το “Ελληνικό Δημόσιο” ή “Δημόσιο”)εκπροσωπούμενο δια του κ. Κωνσταντίνου Γείτονα Αναπληρωτού ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων .

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1. Η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της αναλαμβάνουν έναντιτου Κράτους να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις, καθήκοντα καιυποσχέσεις που έχουν αναληφθεί από την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία σταπλαίσια της Συμβάσεως Κατασκευής την οποία έχει υπογράψει με τονΠαραχωρησιούχο, όπως όταν και εάν οι υποχρεώσεις, καθήκοντα καιυποσχέσεις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες και εκτελεστέες σύμφωνα με τιςδιατάξεις της Συμβάσεως Κατασκευής.

2. Στην Σύμβαση Κατασκευής τεκμαίρεται ότι έχουν ενσωματωθεί κατ`αναλογίαν (mutatis mutandis) και έχουν αναληφθεί από την ΚατασκευάστριαΚοινοπραξία, όλες εκείνες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ΣύμβασηΠαραχωρήσεως και αφορούν την μελέτη, κατασκευή, δοκιμή και θέση σελειτουργία των Μονίμων Κατασκευών, τις οποίες ο Παραχωρησιούχος έχειαναλάβει να εκπληρώσει σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχωρήσεως.

3. Σύμφωνα με την Σύμβαση Κατασκευής το Συμβατικό Τίμημα είναι ένακατ` αποκοπήν τίμημα συνδεδεμένο με δείκτες τιμών, το οποίο συνιστά τοαντάλλαγμα για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.

4. Με την εξαίρεση την περίπτωση της ανανεώσεως της Συμβάσεως τηςπαραγράφου 5 του παρόντος, η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη τηςδεν θα προβάλλουν καμία διεκδίκηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της συμφωνούν, ότι σεπερίπτωση που από υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου, η Σύμβαση Κατασκευήςανανεωθεί υπέρ του Δημοσίου, οπότε σ` αυτή την περίπτωση οΠαραχωρησιούχος θα παύσει να είναι φορέας των δικαιωμάτων και θααπαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Σύμβαση Κατασκευής, τοΔημόσιο θα καταστεί φορέας των δικαιωμάτων και θα αναλάβει να τηρεί τιςυποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται για τον Παραχωρησιούχο στην ΣύμβασηΚατασκευής.

6. Η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της εγγυώνται ότι ηΓέφυρα όταν ολοκληρωθεί θα είναι απηλλαγμένη οποιουδήποτε δομικούελαττώματος για μια περίοδο 6 ετών από την ημερομηνία τουΠιστοποιητικού Περαιώσεως και κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου ηΚατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της αναλαμβάνουν την συντήρησητων δομικών στοιχείων.

7. Η ευθύνη της Κατασκευάστριας Κοινοπραξία και καθ` ενός εκ τωνμελών της στα πλαίσια της παρούσης θα είναι αδιαίρετη και ειςολόκληρον.

8. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2, η ευθύνη τηςΚατασκευάστριας Κοινοπραξίας και των μελών της στα πλαίσια του παρόντοςσε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ευθύνη τους στα πλαίσια τηςΣυμβάσεως Κατασκευής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησηςή διαφωνίας η οποία θα προκύψει ή θα έχει σχέση με τα προβλεπόμενα στηνπαρούσα, θα επιλύεται οριστικώς διαιτητικώς κατ` αποκλεισμόοποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας σύμφωνα με τους κανόνες Διαιτησίας τουΔιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτητικήςδιαδικασίας ορίζεται το Λονδίνο.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε διάταξη (ή διατάξεις) τηςπαρούσας, ή η εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως της παρούσας, έρχεται σεαντίθεση, περιορίζει ή παρακωλύει την άσκηση ή εκτέλεση οποιασδήποτεεγγυήσεως που έχει δοθεί από τον Παραχωρησιούχο με την έγκριση τουΔημοσίου υπέρ οποιασδήποτε Τράπεζας ή χρηματοδοτικού οργανισμού οοποίος χρηματοδοτεί το Έργο, ή παρέχει εγγυητικές επιστολές ήεγγυήσεις ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο Έργο, τότε αυτή η διάταξη(ή οι διατάξεις) θα ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόποώστε τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του Δημοσίου στα πλαίσια τηςπαρούσας να κατατάσσονται από πλευράς προτεραιότητος αμέσως μετά τιςεγγυήσεις των ως άνω Τραπεζών και χρηματοδοτικών οργανισμών και δεν θαεπιτρέπεται ούτε στο Δημόσιο ούτε στην Κατασκευάστρια Κοινοπραξία ούτεστα μέλη αυτής ούτε στον Παραχωρησιούχο, να παρεμβαίνουν ή ναπαρακωλύουν την άσκηση και εκτέλεση αυτών των εγγυήσεων.

10. Η Κοινοπραξία και τα μέλη της θα κοινοποιούν στο Ελληνικό Δημόσιοαντίγραφα της αλληλογραφίας τους από και προς τον Παραχωρησιούχο, ηοποία κοινοποιείται στους Δανειστές.

Υπεγράφη 3η Ιανουαρίου 1996.

Υπογραφήκ. Pascal RichardΓια την “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ”

Υπογραφήκ. Rascal Richard Γιατην GTM INTERNATIONAL

Υπογραφήκ. Pascal RichardΓια την GTM

Υπογραφήκ. Νικόλαος ΤρίχαςΓια την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Υπογραφήκ. Δημήτριος ΚαλλιτσάντσηςΓια την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Υπογραφήκ. Στέλιος ΓεωργαλλίδηςΓια την ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ (Εξωτερικού) ΛΤΔ.

Υπογραφήκ. Αμβρόσιος ΚαρατζάςΓια την ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.

Υπογραφήκ. Κωνσταντίνος ΚούτλαςΓια την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Υπογραφήκ. Κωνσταντίνος ΣαραντόπουλοςΓια την Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Υπογραφήκ. Jean-Paul TeyssandierΓια την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Υπογραφήκ. Κωνσταντίνος ΓείτοναςΓια την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. Οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης και της Τριμερούς Συμφωνίαςμπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών πουκυρώνεται με νόμο. Τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες νια τηνεξασφάλιση της χρηματοδότησης του Έργου από Διεθνείς ΧρηματοπιστωτικούςΟργανισμούς, μπορούν να γίνουν με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μεπρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών καιΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων , μετά από έγγραφη συμφωνίαμεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους πιο πάνωυπουργούς και της Αναδόχου Εταιρίας.

3. Τα μέλη της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μπορεί, με την έγκρισητου Ελληνικού Δημοσίου, ναυποκατασταθούν στα δικαιώματα και τιςυποχρεώσεις τους που απορρέουν οπό τις πιο πάνω συμβάσεις από μητρικέςή θυγατρικές τους εταιρίες. Σε περίπτωση υποκατάστασηςαπό θυγατρικήεταιρία, η μητρική εταιρίαεξακολουθεί να ευθύνεται αλληλέγγυα και ειςολόκληρο μαζί με τη θυγατρική της.

Περιβαλλοντικοί όροι

Οι Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή καιλειτουργία του Έργουτης Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου είναι οι ακόλουθοι:

Ι. Γενικοί όροι

1. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή ηέναρξη οποιασδήποτεδραστηριάτητας για την κατασκευή του Έργου, αν δεν έχουν χορηγηθεί απότις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από αίτηση του Αναδόχου, όλες οι άδειεςκαι εγκρίσεις, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καιπεριγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Στα γραφεία της Αναδόχου Εταιρίας και τηςΚατασκευαστικήςΚοινοπραξίας στον Έργοταξιακό χώρο, αναρτάται πίνακας με τιςχορηγηθείσες άδειες καιεγκρίσεις. Αντίγραφο του ίδιου πίνακααναρτάται στις γραμματείες των Νομαρχιακών Συμβουλίων Αχαΐας καιΑιτωλοακαρνανίας, σε σημείο εμφανές και προσιτά στα κοινό.

2. Κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, πρέπει ναεξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των αστικών περιοχών τουΡίου και του Αντιρρίου.

3. Οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του Έργου τηςΓέφυρας Ρίου – Αντιρρίου δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ανάδοχοκαι οι συναφείς υποχρεώσεις δεν αναιρούνται σε περίπτωση εκτέλεσης του Έργου ή τμήματός του με τη μέθοδο των υπεργολαβιών .

ΙΙ. Φάση κατασκευής

1. Οι προσχώσεις που προβλέπονται για την κατασκευήβάθρων τωνγεφυρών προσβάσεως που βρίσκονταιστο θαλάσσιο χώρο, πρέπει να αρθούνπλήρως με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των γεφυρώνπροσβάσεως, χωρίς να θιγεί η ασφάλεια ταυ Έργου ιδίως για την περίπτωσηπρόσκρουσης πλοίου.

2. Η κατασκευή των βάθρων στο θαλάσσια χώρο πρέπει να διασφαλίζει τηναυσιπλοΐα στο θαλάσσιο δίαυλο.

3. Δεν επιτρέπεται η απόληψη υλικών για επιχωματώσεις και κατασκευήτων δομικών στοιχείων του Έργου από μη εγκεκριμένους για το σκοπό αυτόνχώρους.

4. Δεν επιτρέπεται η διάθεση βυθοκορημάτων που θα προκύψουν από τιςυποθαλάσσιες εκσκαφές, σε βάθη θάλασσας μικρότερα από 100 μ.

5. Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με έναρξη από το έτος 1997, υποβάλλεταιστις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ελέγχου ΑτμοσφαιρικήςΡύπανσης και Θορύβου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιΔημόσιωνΈργων , στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίαςκαι στις ΝομαρχιακέςΥπηρεσίες, Περιβάλλοντος των Νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας έκθεσηστην οποία θα αναφέρονται:

i. η πορεία κατασκευής του Έργου,

ii. τα αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου και δονήσεων που προβλέπονταιστο παρόν άρθρο,

iii. τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που λήφθηκαν,

iv. τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν το επόμενο έτος,

v. τα προβλήματα και αι έκτακτες καταστάσεις που ανέκυψαν, καθώς και

vi. κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλει στηνπρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τηνκατασκευή καιλειτουργία του Έργου.

6. Κατά τη φάση κατασκευής του Έργου:

Ι. Οι χρησιμοποιούμενοι τύποι αεροσφυρών πρέπει να είναι εφοδιασμένοιμε ειδικό σύστημα κατασιγάσεως θορύβου που εκπέμπουν κατά τη λειτουργίατους (σιγαστήρα), όπως ειδικότερα αναφέρεται στην απόφασηΑ5/2375/21.7.1979 του υπουργού Κοινωνικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 689 Β.).

ΙΙ. Ο προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων καισυσκευών Εργοταξίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην56208/1613/31.8.1986 κοινή απόφασητων υπουργών Εθνικής Οικονομίας καιΠεριβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  (ΦΕΚ 570 Β`).

ΙΙΙ. Η οριακή τιμή ηχητικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών,των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγώνζευγών συγκόλλησης, τωνηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσεωςσκυροδέματος και αεροσφυρών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή τηςηχητικής ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 5 της 69001/1921/5.10.1988κοινής απόφασηςτων υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων , βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και ΕθνικήςΟικονομίας (ΦΕΚ 751 Β`), σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις της ίδιαςαπόφασης.

IV. Η οριακή τιμή ηχητικής ισχύος των υδραυλικών πτύων, των πτύων μεκαλώδια, των προωθητών γαιών των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέωνδεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεταιστο άρθρο 4 της 765/11.1.1991 κοινής απόφασης των υπουργών ΕθνικήςΟικονομίας, Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων , Βιομηχανίας,Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου (ΦΕΚ81 Β`), σε συνδυασμό μετις λοιπές διατάξεις της ίδιας απόφασης.

7. Στις Έργοταξιακού χαρακτήρα βιομηχανίεςπαραγωγής έτοιμουσκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, εφόσοντέτοιες απαιτηθούν, πρέπει ναεφαρμοσθεί απορρυπαντική τεχνολογία και οπωσδήποτε να γίνει χρήση:

i. Στις βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος:

– σακκοφίλτρων στα σιλά τσιμέντου και στις ζυγιόστρες,

– νερού για τη διαβροχή σωρών των αδρανών υλικών, με μόνιμοεγκατεστημένο σύστημα σωληνώσεωνανακυκλωμένου νερού, καθώς και γιατην πλύση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος, που θαπροέρχεται από τη δεξαμενή καθίζησης αναλόγων αποβλήτων. Η λύση τωνοχημάτων αυτών θα γίνεται επί τσιμεντοστρωμένου κεκλιμένου δαπέδου μεαπορροή προς τη δεξαμενή καθίζησης.

ii. Στις βιομηχανίες ασφαλτομίγματος:

– σακκοφίλτρων ή ισοδύναμου απόδοσης συστήματος στον περιστροφικάκλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, στα κάσκινα και στααναβατώρια,

– αδρανών υλικών, από τους διαβρεχάμενους σωρούς αδρανών πουπροαναφέρθηκαν, με τη μικρότερη δυνατή υγρασία προς περιορισμό τηςκατανάλωσης καυσίμου για την ξήρανση.

ΙΙΙ. Φάση λειτουργίας

1. Τα βάθρα της Γέφυρας που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη πρέπει ναδιασφαλίζουν την επικοινωνία μέσα στις αστικές περιοχές του Ρίου καιΑντιρρίου.

2. Κατά τη λειτουργία της Γέφυρας πρέπει ναδιασφαλίζεται πλήρως ηναυσιπλοΐα στο θαλάσσιο δίαυλο.

3. Δεν επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών της κατασκευής του Έργουπροτού διενεργηθούνακουστικές μετρήσεις για τη διαπίστωση τηςυφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος και τη σύγκρισή της μετην ακουστική κατάσταση που θα διαμορφωθεί κατά τη λειτουργία του Έργου. Οι μετρήσεις αυτές θα διενεργηθούν στις αστικές περιοχές τηςάμεσηςεπιρροής των οδικών συνδέσεων του Ρίου και του Αντιρρίου και σεαπόσταση τουλάχιστον 200 μ. από την άκρη των οδικών προσβάσεων.

4. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου και πριν την έναρξηλειτουργίας του, πρέπει να εκπονηθεί ειδική μελέτη για την εγκατάστασησυστήματοςπαρακολούθησης και καταγραφής θορύβου και δονήσεων στιςπροσβάσεις του Έργου. Η μελέτη αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσίαΠεριβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

Με βάση τη μελέτη αυτή, και πριν την έναρξηλειτουργίας του Έργου,θα εγκατασταθεί σύστημαπαρακολούθησης και καταγραφής θορύβου καιδονήσεων.

Τα αποτελέσματα της καταγραφής θορύβου καιδονήσεων αποστέλλονταιανά εξάμηνο στη Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβουτου υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  για έλεγχο.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού μπορεί να επιβάλλονταιπρόσθετα μέτρα προστασίας και ιδίως η κατασκευή αντιθορυβικώνπετασμάτων.

Κατά την κατασκευή των έργων προσβάσεως της κυρίως Γέφυρας θα πρέπεινα προβλεφθούν καιεκτελεσθούν όλα τα αναγκαία έργα για την υποδοχήμέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τον κυκλοφαριακό θόρυβο, σεπερίπτωση που αυτό απαιτηθεί με βάση της πια πάνω μετρήσεις.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικώνπινακίδων στη Γέφυρακαι στις προσβάσεις της. Στο χώρο αυτόν επιτρέπεται μόνο η τοποθέτησηπινακίδων και άλλων ενδείξεων που αφορούν τη λειτουργία και τηνασφάλεια του Έργου και των χρηστών.

6. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα δενεπιτρέπεται να υπερβαίνουν την τιμή του 200 μg/m3 ως προς το 98οεκατοστημόριο, που υπολογίζεται με βάση τις μέσες τιμές ανά ώρα ή ανάμικρότερα χρονικό διαστήματα, οι οποίες λαμβάνονται καθόλη τη διάρκειατου έτους. Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου7 της πράξης υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 25/18.3.98 (ΦΕΚ 52 Α`).

7. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στηνατμόσφαιρα δεν πρέπεινα υπερβαίνουν τις τιμές των 80, 120, 130, 180, 250 ή 350 μg/m3 ανάλογαμε τη χρονική περίοδο μετρήσεως ή την κατανομή των ημερήσιων μέσωντιμών και σε συνδυασμό με τις μετρούμενες τιμές για τα αιωρούμενασωματίδια, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 7 τηςΠράξης υπουργικού Συμβουλίου 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135 Α`). Οι μετρήσειςγίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας Πράξης.

8. Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμάσφαιρα δεν πρέπεινα υπερβαίνουν τις τιμές των 40, 60, και 150 μg/m3 ανάλογα με τη χρονικήπερίοδο μετρήσεως ή την κατανομή ημερήσιων τιμών και σε συνδυασμό με τιςμετρούμενες τιμές για τιςσυγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, όπωςειδικότερααναφέρονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 7 της Πράξηςυπουργικού Συμβουλίου 99/10.7.87 (ΦΕΚ. 135 Α`). Οι μετρήσεις γίνονταισύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας Πράξης.

9. Η μέση ετήσια τιμή συγκέντρωσης μολύβδου στην ατμόσφαιρα δενπρέπει να υπερβαίνει τα 2 μg/m13. Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με ταοριζόμενα στο άρθρο 4 της Πράξης υπουργικού Συμβουλίου 98/10.7.87 (ΦΕΚ135 Α`).

10. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου κατά τηλειτουργία του Έργου καθορίζονται σε:

– 67dB(Α) σύμφωνα με το δείκτη κυκλοφοριακού θορύβου(8-20ωρ)

– 70dB(Α) σύμφωνα με το δέκτη κυκλοφοριακού θορύβουL10 (18ωρ)

και όπως ειδικότερα ορίζονται στην 17252/20.9.92 απόφαση του υπουργούΠεριβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  (ΦΕΚ 395 Β`).

Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων κατασκευής και λειτουργίας του Έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου

1. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί προβαίνουν άμεσακαι κατά προτεραιότητα στα έργα, στις εργασίες και στις ενέργειεςαρμοδιότητάς τους που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή καιαπρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου.

Όλες οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου χορηγούνται μέσα στις προθεσμίες πουπροβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθουνάπρακτες οι προθεσμίες αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις τωνπαραγράφων 4 και 6 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α`). Σεπερίπτωση παράλειψης των ανωτέρω οφειλόμενωνενεργειών από όργανα τωνανωτέρω υπηρεσιών,επιχειρήσεων και οργανισμών έχουν ανάλογη εφαρμογήοι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), πουπροστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α`).

2. Οι εκτάσεις που σύμφωνα με τη ΣύμβασηΠαραχώρησης είναι αναγκαίεςγια την κατασκευή καιλειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου ή για την εγκατάσταση των Εργοταξίων του Αναδόχουαπαλλοτριώνονται είτε υπέρ του Δημοσίου και μεδαπάνες του είτε υπέρτου Αναδόχου και με δαπάνες του για δημόσια ωφέλεια και εφαρμόζονταιανάλογα οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991,που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 230θ/1995 (ΦΕΚ 114Α`, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 4 του ν. 2052/1992(ΦΕΚ 94 Α`). Οι εκτάσεις, που απαλλοτριώνονται υπέρ τουΑναδόχου καιμε δαπάνες του, περιέρχονται τελικά στην κυριότητα του Δημοσίου χωρίςκανένα αντάλλαγμα ή αποζημίωση.

3. Η παραχώρηση στον Ανάδοχο της χρήσης εκτάσεων αιγιαλού καιπαραλίας για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου της Γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου και η τυχόν προσωρινή επιχωμάτωση τμημάτων της θάλασσαςσύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και ηεκτέλεση τωναπαραίτητων λιμενικών έργων για την απρόσκοπτη θαλάσσια συγκοινωνιακήσύνδεση του Ρίου με το Αντιρρίου, εγκρίνονται με απόφαση των υπουργώνΟικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  και ΕμπορικήςΝαυτιλίας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Για τα έργα του προηγούμενου εδαφίου και τα έργα της ΣύμβασηςΠαραχώρησης, η χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας θα γίνει μετά τηνολοκλήρωση των εργασιών, την απομάκρυνση των Έργοταξιακώνεγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονταιειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

4. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  οφείλεται μέσα στο έτος 1996 να αναθέσει την εκπόνηση μελετών μεαντικείμενο:

i. “Χωρικές επιπτώσεις των έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξηςστην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”, στην οποία θα προσδιορισθούνειδικότερα οι χωρικές επιπτώσεις της Ζεύξης Ρίου Αντιρρίου στηνευρύτερη περιοχή.

ii.”Λεπτομερής μελέτη επιπτώσεων και άμεσων ρυθμίσεων εκατέρωθεν τουάξονα της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου,η οποία θα εξειδικεύει τις χρήσειςγης στην περιοχή.

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  οφείλεινα εκπονήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μελέτη για τηνπροστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση των κάστρων Ρίου και Αντιρρίου,που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέαΒυζαντινά μνημεία. Τα πορίσματα και οι προτάσεις έργων και εργασιών τηςμελέτης αυτής έχουν άμεση προτεραιότητα εκτέλεσης. Το κόστος των πιοπάνω μελετών και εργασιών βαρύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων .

Τελικές διατάξεις

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξειςτου παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια μεαυτόν, θεωρείται ότι δενισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης πουκυρώνεται με το νόμο αυτόν.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην ΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣΕΡΓΑΑΣΙΑΣ ΚΑΙΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΟΣ. ΣΦΥΡΙΟΥΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Απριλίου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ